装饰装修合同纠纷 （2017）渝02民终1006号

第一，关于优乐装饰万州分公司应支付的违约金。由于上诉人于2015年5月10日才缴纳第二次装修款，根据魏云芳与优乐装饰万州分公司签订的《装饰装修工程施工合同条款》第八条“甲方（即上诉人）未按期支付工程款，合同工期相应顺延”的约定，合同工期顺延至2015年8月10日。但优乐装饰万州分公司于2015年11月30日才交房，故应承担违约责任。由于双方并未约定优乐装饰万州分公司承担违约责任的计算方式，故原审参照上诉人在此期间产生的租房损失3500元从而确定优乐装饰万州分公司应承担的违约金并无不当。第三，关优乐装饰万州分公司是否未按图施工并给上诉人造成损失的问题。经查，设计变更均有上诉人签名，除此之外上诉人也未举示其他证据证明优乐装饰万州分公司未按图施工，故原审以证据不足据此驳回上诉人该项诉讼请求并无不当。第三，关于上诉人的租房损失。双方最初约定工程完工时间为2015年4月18日，但由于上诉人未按期缴纳第二次装修款，根据合同约定，该项工程工期顺延。故原审认定优乐装饰万州分公司应完工时间顺延至2015年8月10日并无不当，并以上诉人提供的年租房租金12000元为基数，从而计算出2015年8月11日至2

第一，关于优乐装饰万州分公司应支付的违约金。由于上诉人于2015年5月10日才缴纳第二次装修款，根据魏云芳与优乐装饰万州分公司签订的《装饰装修工程施工合同条款》第八条“甲方（即上诉人）未按期支付工程款，合同工期相应顺延”的约定，合同工期顺延至2015年8月10日。但优乐装饰万州分公司于2015年11月30日才交房，故应承担违约责任。由于双方并未约定优乐装饰万州分公司承担违约责任的计算方式，故原审参照上诉人在此期间产生的租房损失3500元从而确定优乐装饰万州分公司应承担的违约金并无不当。第三，关优乐装饰万州分公司是否未按图施工并给上诉人造成损失的问题。经查，设计变更均有上诉人签名，除此之外上诉人

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书(2017)渝02民终1006号上诉人（原审原告）：魏云芳，女，汉族，1985年5月13日生，住庆市万州区。委托诉讼代理人：向蛟（系魏云芳之夫），男，汉族，1968年9月11日生，住重庆市万州区。特别权限。委托诉讼代理人：张鑫，重庆索通（万州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆优乐装饰工程有限公司，住所地重庆市九龙坡区。法定代表人：唐振贵,男，汉族，……