装饰装修合同纠纷 （2019）粤03民终29207号

返修协议未明确施工范围、施工标准，属于事实认定不清。4.关于合同解除后剩余工程款的支付。双方在合同中明确约定：在竣工验收前支付至合同价的85%后停止支付，如果因广田违约导致合同解除的，康泰公司有权拒绝支付未付工程款并要求其支付合同金额的20%作为违约金。一审法院认定康泰公司继续支付所有工程款，且没有认定广田公司支付20%的解除合同违约金，违背了合同约定，缺乏事实和法律依据。5.关于工程的开工时间及延误期限。关于开工时间，评估公司在现场勘查时已查明是2016年8月25日；关于竣工时间，评估公司也确认至2018年12月12日仍有第三方装修公司在现场施工；因此，延误时间高达两年以上。一审法院对此未予查明。6.关于延期竣工给康泰公司造成的损失。广田公司不仅出于增加工程款的目的恶意拖延工期，且在施工期间，施工现场管理混乱，于2016年12月27日出现严重安全事故，造成一名施工人员死亡，直接导致康泰公司的整个工业园区被政府主管机关勒令停工三个月，停工范围不仅包括其承包施工的办公楼，还包括康泰公司的生产厂房在内的整个工业园，给康泰公司的办公、生产造成了严重的经济损失。康泰公司作为全国最大的乙肝疫苗生

返修协议未明确施工范围、施工标准，属于事实认定不清。4.关于合同解除后剩余工程款的支付。双方在合同中明确约定：在竣工验收前支付至合同价的85%后停止支付，如果因广田违约导致合同解除的，康泰公司有权拒绝支付未付工程款并要求其支付合同金额的20%作为违约金。一审法院认定康泰公司继续支付所有工程款，且没有认定广田公司支付20%的解除合同违约金，违背了合同约定，缺乏事实和法律依据。5.关于工程的开工时间及延误期限。关于开工时间，评估公司在现场勘查时已查明是2016年8月25日；关于竣工时间，评估公司也确认至2018年12月12日仍有第三方装修公司在现场施工；因此，延误时间高达两年以上。一审法院对此未予

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤03民终29207号上诉人（原审原告、反诉被告）：深圳康泰生物制品股份有限公司，住所地广东省深圳市南山区科技工业园科发路6号。法定代表人：杜伟民，董事长。委托诉讼代理人：郭海英，广东广和律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：深圳广田集团股份有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区深南东路2098号。法定代表人：范志全，董事长。委托诉讼代理……