建设工程施工合同纠纷 （2018）粤20民初28号

本案为建设工程施工合同纠纷。中健公司与建安公司于2013年1月8日签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。结合建安公司于本案的诉求，本院分析如下：一、关于案涉建设工程施工合同应否予以解除的问题。诉讼期间，双方均确认案涉工程在尚未完工的情况下，已经停工较长时间。且案涉工程因中健公司不履行生效民事调解书确定的付款义务而处于法院执行拍卖阶段。建安公司于本案中主张解除双方于2013年1月8日签订的《建设工程施工合同》，中健公司亦同意解除，故本院予以准许。二、关于案涉工程款的认定问题。双方签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程资金来源于自筹及立项贷款，双方亦确认案涉工程由建安公司垫资承建。根据本案的证据及查明的事实可知，案涉工程虽然尚未完工，但已完成了部分工程量，故建安公司有权向中健公司主张已完成部分的工程款。为证明案涉工程款具体数额，建安公司提交了2016年3月23日的结算书及双方于2018年1月6日签订的补充协议书，本院经对本案证据进行综合分析，认为建安公司提交的上述结算书及补充协议书是否能真实客观反映案涉工程量存疑。理

本案为建设工程施工合同纠纷。中健公司与建安公司于2013年1月8日签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。结合建安公司于本案的诉求，本院分析如下：一、关于案涉建设工程施工合同应否予以解除的问题。诉讼期间，双方均确认案涉工程在尚未完工的情况下，已经停工较长时间。且案涉工程因中健公司不履行生效民事调解书确定的付款义务而处于法院执行拍卖阶段。建安公司于本案中主张解除双方于2013年1月8日签订的《建设工程施工合同》，中健公司亦同意解除，故本院予以准许。二、关于案涉工程款的认定问题。双方签订的《建设工程施工合同》约定案涉工程资金来

广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤20民初28号原告：广东建安昌盛控股集团有限公司，住所地广东省珠海市香洲区沿河东路323号8楼808室，统一社会信用代码91440400892541514A。法定代表人：刘经明，该公司董事长。委托诉讼代理人：黄勇，广东铭建律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄晓惠，广东铭建律师事务所律师。被告：中山市中健生物谷有限公司，住所地广东省中山市火炬开发……