劳务合同纠纷 (2019)云0922民初1711号

案号
(2019)云0922民初1711号
法院
云南省云县人民法院
案由
劳务合同纠纷
年份
2019
地域
云南省云县
裁判日期
2019-11-18

裁判要旨

原告提供的证据,被告云县盘润实业有限责任公司提交的证据来源合法,内容客观真实、与本案有关联性,本院予以采信。 被告刘龙付提交的证据与经庭审查明的事实不相符,本院不予采信。 根据庭审,本院查明并确认如下法律事实:被告云县盘润实业有限责任公司负责开发建设云县幸福新镇,将一部分建设工程承包给被告刘龙付。 2018年10月,原告余建洪带领主体施工班组在被告刘龙付承包的云县南汀河流域幸福林果(农副)产品交易中心一期美丽家园4、5、6、7、9栋建设工程项目负责主体施工工作,至2018年12月底,因公司材料供应不足致工程停工,导致原告带领的主体施工班组误工,被告刘龙付同意支付误工费并于2019年1月19日写下欠原告班组工人误工费64380元,2019年6月6日,经被告刘龙付与原告余建洪结算,共欠原告班组工人工资213890元。 经原告催要未果,原告提起诉讼,请求判如所请。 另查明,被告刘龙付已支付原告余建洪16000元。 云县盘润实业有限责任公司欠刘龙付的款项已全部支付到云县人力资源和社会保障局。 本院认为,本案原告余建洪带领主体施工班组在被告刘龙付工地负责主体施工工作,被告刘龙付与原告余建洪结算后

摘要

余建洪与云县盘润实业有限责任公司、刘龙付劳务合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

云南省云县人民法院民 事 判 决 书(2019)云0922民初1711号原告:余建洪,男,汉族,1974年2月22日生,住重庆市长寿区。 被告:云县盘润实业有限责任公司,住所地:云县幸福镇。 法定代表人:李国荣,系公司董事长。 委托诉讼代理人:倪志刚,云南任通律师事务所律师,代理权限:特别授权代理。 被告:刘龙付,男,汉族,1971年1月15日生,原住重庆市云阳县双土镇纪家村8组25号,现住云县。……