建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁06民终5671号

通过从住建部门调取的有关华廷嘉苑项目中备案合同及被告给住建部门提供的华廷嘉苑项目相关资料，结合原、被告在本案诉讼中提交的证据，一审法院对董谨源、许忠兴系被告公司在涉案工程中的管理人员身份予以确认，被告述称董谨源不是其公司人员未参与涉案工程，与事实相悖。被告承包了华廷嘉苑项目并将承包工程中的模板、钢筋和脚手架工程的劳务及所需的机械、辅材分包给盈恒公司，盈恒公司组织进行了施工，因被告资金链断裂，2014年11月14日停工。工程烂尾后，被告的工程管理人员许忠兴等对盈恒公司实际施工的工程量进行签字确认，后盈恒公司根据实际施工的工程量与被告进行结账，且在结账明细中明确了新的结算单价，董谨源代表被告公司在结账明细上签字并且未在答复期内提出异议，上述签字行为具有法律效力，故一审法院认定被告应支付盈恒公司实际完成工程量的工程价款为9484933.80元。关于被告实际支付盈恒公司的款项情况，被告主张其共计支付了11368909元，其中包括：1、被告提交17张收条、借条及欠条的总额6033879元；2、代盈恒公司支付张建刚的木方款1850000元；3、由建设方直接支付给盈恒公司的误工费177450元和工资

通过从住建部门调取的有关华廷嘉苑项目中备案合同及被告给住建部门提供的华廷嘉苑项目相关资料，结合原、被告在本案诉讼中提交的证据，一审法院对董谨源、许忠兴系被告公司在涉案工程中的管理人员身份予以确认，被告述称董谨源不是其公司人员未参与涉案工程，与事实相悖。被告承包了华廷嘉苑项目并将承包工程中的模板、钢筋和脚手架工程的劳务及所需的机械、辅材分包给盈恒公司，盈恒公司组织进行了施工，因被告资金链断裂，2014年11月14日停工。工程烂尾后，被告的工程管理人员许忠兴等对盈恒公司实际施工的工程量进行签字确认，后盈恒公司根据实际施工的工程量与被告进行结账，且在结账明细中明确了新的结算单价，董谨源代表被告公司在

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁06民终5671号上诉人（原审被告）：江苏欣竑成建设集团有限公司，住所地江苏省海门市四甲镇惠民路239号。法定代表人：姜广平，董事长。委托诉讼代理人：顾军晶，江苏清竹律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：印苏红，男，1959年10月17日出生，汉族，住江苏省海门市。委托诉讼代理人：王鹏锐，山东绍元律师事务所律师。委托诉讼代理人：林霖，山东绍元……