装饰装修合同纠纷 （2019）陕01民终11417号

“装饰装修合同”依法成立，合法有效，张国花已按进度支付装修款，龙头亿家公司应完成装修施工义务，龙头亿家公司因本公司停业的原因未完成施工义务，长期停工，张国花请求返还多收装修款，支付延误工期违约金的诉讼请求成立，原审法院予以支持。张国花关于价格表内未完成施工项目价款为11907.5元的算法基本符合事实，可予采纳，据此，龙头亿家公司已完成施工项目的价款数额应为合同装修价款55000元，减去价格表内未完成部分价款11907.5元的差额43092.5元，用龙头亿家公司已收装修款52250元减去43092.5元，余额9157.5元即为多收的价格表内施工项目装修款，考虑龙头亿家公司承诺的价格表外施工项目也有部分未完成，可适当补偿张国花2000元，龙头亿家公司应向张国花返还装修款共计11157.5元。张国花请求按装修款总额计算违约金的主张不合法，应按违约部分装修价款11157.5元的日5‰计算违约金，据此方式计算的违约金与实际损失基本相称，可予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百一十四条第一款规定，判决：被告陕西龙头亿家装饰设计工程有限公司在本判决生效后十日内向原告张国花返还装

“装饰装修合同”依法成立，合法有效，张国花已按进度支付装修款，龙头亿家公司应完成装修施工义务，龙头亿家公司因本公司停业的原因未完成施工义务，长期停工，张国花请求返还多收装修款，支付延误工期违约金的诉讼请求成立，原审法院予以支持。张国花关于价格表内未完成施工项目价款为11907.5元的算法基本符合事实，可予采纳，据此，龙头亿家公司已完成施工项目的价款数额应为合同装修价款55000元，减去价格表内未完成部分价款11907.5元的差额43092.5元，用龙头亿家公司已收装修款52250元减去43092.5元，余额9157.5元即为多收的价格表内施工项目装修款，考虑龙头亿家公司承诺的价格表外施工项目也

陕西省西安市中级人民法院 陕西省西安市中级人民法院 民　事　判　决　书 （2019）陕01民终11417号 上诉人（原审被告）：陕西龙头亿家装饰设计工程有限公司，住所地：陕西省西安市浐灞生态区（长乐壹号）035号商铺。法定代表人：卿悦来，该公司董事长。委托诉讼代理人：孟凡兴，陕西乐思律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张国花，男，1968年5月14日出生，汉族，住西安市蓝田县。上诉人陕西龙头亿家……