建设工程合同纠纷 （2018）内01民终572号
裁判要旨
本案的争议焦点如下：一、本案张建业起诉之日诉讼时效期间是否已经届满；二、本案所涉和林发电厂2×600MW级燃煤空冷发电机组新建工程进场道路土方工程是否为张建业施工；三、本案所涉工程的工程量及价款；四、核工业公司、贺林根及岳永志已经支付的工程款数额，以及是否应当承担连带支付工程款的责任。针对第一争议焦点，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。张建业与核工业公司、贺林根及岳永志未约定付款时间，张建业施工于2009年中途停工，也未进行结算，故应付款时间为张建业起诉之日，其主张权利的时间未超出诉讼时效期间；针对第二、三争议焦点，核工业公司在第一次庭审中陈述，不清楚该道路土方工程是否为张建业施工，但核工业公司出示《进场道路工程核定单》中核定范围为岳永志、张建业施工队，核工业公司在第二次庭审中辩称，该工程还有其他施工
摘要
贺林根、核工业华东建设工程集团公司与张建业、岳永志建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
呼和浩特市中级人民法院民事判决书（2018）内01民终572号上诉人(原审被告)：贺林根，1964年3月1日出生，无固定职业，住内蒙古呼和浩特市玉泉区三里营西路立新木器厂宿舍楼单元1楼1号。委托诉讼代理人：王柱，北京国旺律师事务所律师。上诉人(原审被告)：核工业华东建设工程集团公司，住所地江西省南昌市新建县望城新区璜溪南大道188号。法定代表人：杨春，该公司总经理。委托诉讼代理人：王柱，北京国旺律……