建设工程施工合同纠纷 （2015）喀民一终字第204号

原、被告在平等自愿的基础上签订了《合同书》，就应该严格按照《合同书》中的约定履行相应的义务，合同约定安居工程施工期从2012年7月25日至2012年10月25日，但该工程迟迟未能完工，被告吴春茂于2013年6月18日已向发包方泽普县畜牧局出具保证书，承诺该工程在2013年6月30日按时完工，但该工程实际竣工日期为2013年8月9日。被告在施工过程中擅自离开工地，为了使该工程能按期交工，原告自行垫资修建了被告未完工的剩余工程，被告在履行合同过程中没有按约定将工程竣工并交付使用，被告首先存在违约行为，被告辩称因原告工程款支付不到位，造成建筑材料紧缺、工人不能正常施工作业，才导致工程迟延竣工，但从原告提交的证据反映出，从2012年8月至2012年10月原告就已陆续向被告支付了工程款1267700元，并不存在因原告支付工程款不到位导致工期延误等现象，故对被告的抗辩理由不予支持。原告起诉其垫资73411.90元完成了24栋房屋屋面防水工程，但原告未向法庭提交相关证据证明其主张，故对此项诉讼请不予支持。原告起诉要求被告退还多向被告支付的工程款148086.84元，经庭审查明，原告向被告支付及垫资的

原、被告在平等自愿的基础上签订了《合同书》，就应该严格按照《合同书》中的约定履行相应的义务，合同约定安居工程施工期从2012年7月25日至2012年10月25日，但该工程迟迟未能完工，被告吴春茂于2013年6月18日已向发包方泽普县畜牧局出具保证书，承诺该工程在2013年6月30日按时完工，但该工程实际竣工日期为2013年8月9日。被告在施工过程中擅自离开工地，为了使该工程能按期交工，原告自行垫资修建了被告未完工的剩余工程，被告在履行合同过程中没有按约定将工程竣工并交付使用，被告首先存在违约行为，被告辩称因原告工程款支付不到位，造成建筑材料紧缺、工人不能正常施工作业，才导致工程迟延竣工，但从原

新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）喀民一终字第204号上诉人（原审被告）：吴春茂（曾用名：吴晓艳），男，汉族，1971年12月27日出生，无固定职业，住新疆泽普县。被上诉人（原审原告）：秦旭山，男，汉族，1970年3月11日出生，无固定职业，住新疆叶城县。上诉人吴春茂因与被上诉人秦旭山建设工程施工合同纠纷一案，不服泽普县人民法院（2014）泽民初字第488号民事判决……