建设工程施工合同纠纷 （2015）郴民一初字第33号

本案系建设工程施工合同纠纷。本案的争议焦点是：1、涉案《施工合同》是否应予解除；2、鸿通公司是否应支付郴建集团工程款28230000元、利息补偿及停工损失17006725元、可得利益损失1859650元；3、郴建集团是否对涉案工程享有优先受偿权。关于焦点一。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”郴建集团因鸿通公司未按合同约定支付工程款，向本院提起诉讼要求解除双方签订的《施工合同》，鸿通公司在庭审中表示同意解除合同，故涉案《施工合同》因双方协商一致而解除。关于焦点二。（一）郴建集团已完成涉案工程的地下一层及地上5层，现双方已经解除《施工合同》，鸿通公司应向郴建集团支付该部分工程价款。该部分工程造价经鉴定为23012943.94元，郴建集团与鸿通公司对此均未提出异议，本院据此认定郴建集团已完工程造价为23012943.94元，对超出部分本院不予支持。（二）关于利息补偿及停工损失等费用，鉴定机构是以郴建集团提交的《联系函》及《工程费用计算表》为依据计算而来，鉴定利率补偿款停工损失等费用为17606325元，鉴定机构亦认为有关数据未核实，是否采纳由人民

本案系建设工程施工合同纠纷。本案的争议焦点是：1、涉案《施工合同》是否应予解除；2、鸿通公司是否应支付郴建集团工程款28230000元、利息补偿及停工损失17006725元、可得利益损失1859650元；3、郴建集团是否对涉案工程享有优先受偿权。关于焦点一。《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定：“当事人协商一致，可以解除合同。”郴建集团因鸿通公司未按合同约定支付工程款，向本院提起诉讼要求解除双方签订的《施工合同》，鸿通公司在庭审中表示同意解除合同，故涉案《施工合同》因双方协商一致而解除。关于焦点二。（一）郴建集团已完成涉案工程的地下一层及地上5层，现双方已经解除《施工合同》，鸿通公司应

湖南省郴州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）郴民一初字第33号原告：湖南省郴州建设工程集团有限公司，住所地湖南省郴州市人民西路29号。法定代表人：罗育方，该公司总经理。委托诉讼代理人：李群杰，湖南星河律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄莉，湖南星河律师事务所律师。被告：湖南鸿通仓储物流有限公司，住所地湖南省资兴市高码乡江北工业园凤凰路。法定代表人：吴细惠，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄瑶……