买卖合同纠纷 （2018）豫03民终2821号

中铁十五局集团第五工程有限公司韦罗高速公路LM2标项目经理部系十五局五公司下属的临时性机构，不具备独立法人资格，不具备独立承担民事责任的能力，其实施的民事法律行为所产生的后果应由十五局五公司承担。单俊元向十五局五公司供货，十五局五公司应当支付相应价款。依据双方结算单据，十五局五公司应当支付单俊元欠付货款987845元，单俊元主张超出结算部分，一审法院不予支持。另外，单俊元、十五局五公司合同约定如因业主等原因无法支付，尾款无资金占用费及利息。鉴于韦罗高速公路工程项目自2014年起停工至今，故单俊元主张欠付货款利息，违背合同约定，一审法院不予支持。本案系买卖合同纠纷，单俊元主张与十五局五公司之间就拌和站变压器安装发生的协调费纠纷与本案并非同一法律关系，且十五局五公司对此不予认可，故单俊元主张的协调费31000元及利息，一审法院不予处理，单俊元可另案另诉。此外，十五局五公司主张单俊元、十五局五公司间补充协议已经约定，由十五局五公司向第三方支付维护费16万元，此费用中单俊元应负担25000元，应当予以抵扣货款。一审法院认为，对于上述约定，一方面十五局五公司未提出反诉，另一方面十五局五公司未提供

中铁十五局集团第五工程有限公司、单俊元买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫03民终2821号上诉人（原审被告）：中铁十五局集团第五工程有限公司。住所地天津市红桥区丁字沽零号路**号3门***号。法定代表人：李文兵，该公司执行董事、总经理。委托诉讼代理人：钟东、徐文选，该公司员工。被上诉人（原审原告）：单俊元，男，1959年9月26日生，汉族，住陕西省渭南市大荔县。委托诉讼代理人：邱桂梅，陕西泰普律师事务所律师。上诉……