建设工程施工合同纠纷 （2018）兵01民初14号

一、本案中被告松鹤公司、李国金、何国俊是否存在无故延期交工的违约情形，是否应当承担相应的违约责任以及如何承担违约责任系本案本诉部分的争议焦点。 在建筑施工领域中，施工方按期交付工程是其法定的义务，但因建设方的原因致使工程不能按期交付的，施工方不承担违约责任。本案中，原告兴都公司因资金问题不能按时向被告松鹤公司支付相应的工程款，为使本案诉争工程能够顺利竣工验收，三方多次通过会议纪要、补充协议等方式对合同中的权利义务进行变更，上述变更系三方自愿、协商一致的意思表示，对双方均有约束力。依据本案查明的事实，原告兴都公司将本应由被告松鹤公司负责施工的电梯工程分包给他人施工，因电梯工程系整体工程中不可或缺的一部分，电梯工程不能按时完成，势必会影响其他工程的施工进度及整体验收时间，故三方在多次会议纪要、补充协议中均约定原告兴都公司应当在规定的时间内完成电梯工程的施工，否则，工期顺延。而直到2016年9月6日法院的执行笔录中，双方仍然对电梯何时能够使用在作出约定，可见，原告直到2016年9月6日尚未完成约定事项，被告有理由顺延工期。最终，被告松鹤公司在原被告双方共同承诺的2016年10月10日前，将本

一、本案中被告松鹤公司、李国金、何国俊是否存在无故延期交工的违约情形，是否应当承担相应的违约责任以及如何承担违约责任系本案本诉部分的争议焦点。 在建筑施工领域中，施工方按期交付工程是其法定的义务，但因建设方的原因致使工程不能按期交付的，施工方不承担违约责任。本案中，原告兴都公司因资金问题不能按时向被告松鹤公司支付相应的工程款，为使本案诉争工程能够顺利竣工验收，三方多次通过会议纪要、补充协议等方式对合同中的权利义务进行变更，上述变更系三方自愿、协商一致的意思表示，对双方均有约束力。依据本案查明的事实，原告兴都公司将本应由被告松鹤公司负责施工的电梯工程分包给他人施工，因电梯工程系整体工程中不可或缺

新疆生产建设兵团第一师中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）兵01民初14号 原告（反诉被告）：阿拉尔市兴都房地产开发有限公司，统一社会信用代码91659002697834813F，住所地新疆维吾尔自治区阿拉尔市胜利大道西988号威尼斯商业步行街3-201。 法定代表人：厉溪敏，该公司董事长。 委托诉讼代理人：江华，新疆瑞诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蔡清华，新疆瑞诚律师事务所实习律……