合同纠纷 （2018）黔01民终5303号
裁判要旨
原被告自愿签订的《中央空调采购及安装工程合同》系双方当事人真实意思表示。本案争议焦点为：一、原告与被告签订的《中央空调采购及安装工程合同》约定的总价款及增量部分价款如何认定；二、被告是否延期支付工程款，支付货款是否符合合同约定，原告主张的违约金是否支持，反诉原告九冶公司主张反诉被告百灵公司支付违约金是否支持，反诉原告证据是否充分，反诉原告九冶公司主张反诉被告提供已付货款4200000元增值税发票是否属本案审理范围。针对焦点一，原被告签订的合同约定合同总价款5880000元，双方于2016年3月6日就同一项目的相同事项签署了《工程量订单》对增量事项达成了新的合意，增加工程价款252606元，该《工程量订单》系被告授权签订《中央空调采购及安装工程合同》委托代理人程卫国签订，应认定程卫国的行为是履行被告公司的职务行为，合同约定价款5880000元，加上原告增量工程款252606元，被告应支付原告工程价款6132606元，扣除被告已支付的4200000元，尚欠原告工程款1932606元，被告应支付原告。针对焦点二：被告是否延期支付工程款，双方约定工程期限为180天，而原告实际完成工程期限为31
摘要
九冶建设有限公司、贵州百灵安装工程有限公司合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔01民终5303号上诉人（原审被告、反诉原告）：九冶建设有限公司，住所地陕西省咸阳市渭城区渭城镇咸红路69号。委托诉讼代理人：范进丹，贵州钝初律师事务所律师。委托诉讼代理人：何美，贵州钝初律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：贵州百灵安装工程有限公司，住所地贵州省贵阳市南明区兴关巷15号3单元。法定代表人：陈文胜，系该公司经理。委托……