建设工程施工合同纠纷 （2019）浙03民终3046号

1、关于人工费的调整方式，《浙江省建设工程价格信息动态管理办法》第二十六条虽规定了可调价格合同可采用抽料补差法或造价指数法进行调价，但温州市规划建设局在转发该文件时已明确温州地区的人工费动态管理按人工费指数法调整，且《浙江省建设工程价格信息动态管理办法》第二十八条并未明确规定因发包方原因造成工期延误的，应当采用抽料补差法计算人工费的调整，故对原告要求应当该法进行调整人工费的请求，缺乏依据，不予采纳。因被告已将按指数法调整后的人工调差费用支付给原告，故对原告要求支付人工费价差损失991088元的请求，不予支持。2、对于外墙干挂花岗岩工程变更的价格调整及宿舍楼、管理用房外立面和斜屋面改造脚手架、垂直运输费，因双方签订的工程联系单已明确计算方式，故应当按照联系单执行。双方在庭审过程中明确按照联系单计算外墙干挂花岗岩工程变更的差价为138655元、脚手架及垂直运输费为16950.62元，予以确认。3、对于原告要求确认被告应当于2018年12月2日支付原告保修金240545元的请求，因双方签订的《建设工程施工合同》已明确约定竣工验收备案后保修期满两年支付保修金2%，本案工程于2017年4月24日

1、关于人工费的调整方式，《浙江省建设工程价格信息动态管理办法》第二十六条虽规定了可调价格合同可采用抽料补差法或造价指数法进行调价，但温州市规划建设局在转发该文件时已明确温州地区的人工费动态管理按人工费指数法调整，且《浙江省建设工程价格信息动态管理办法》第二十八条并未明确规定因发包方原因造成工期延误的，应当采用抽料补差法计算人工费的调整，故对原告要求应当该法进行调整人工费的请求，缺乏依据，不予采纳。因被告已将按指数法调整后的人工调差费用支付给原告，故对原告要求支付人工费价差损失991088元的请求，不予支持。2、对于外墙干挂花岗岩工程变更的价格调整及宿舍楼、管理用房外立面和斜屋面改造脚手架、垂

浙江省温州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙03民终3046号 上诉人（原审原告）：鸿鑫建设集团有限公司，住所地浙江省温州市泰顺县罗阳镇文祥大道**，统一社会信用代码91330329145850276P。 法定代表人：苏敬校，系公司董事长。 委托诉讼代理人：陈景鸽，浙江维良律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈伟良，浙江维良律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：浙江乌岩岭国家级自然……