定作合同纠纷 （2016）苏12民终1881号

双方订立的工业品买卖安装合同合法有效，双方均应按照合同的内容享有权利，承担义务。喜盈门公司为鲁丽集团定作并安装屋顶通风器，鲁丽集团理应按约支付定作价款，喜盈门公司对鲁丽集团所述尚欠定作价款的数额无异议，应予确认，根据合同约定，鲁丽集团付款的期限均已届满，现喜盈门公司要求鲁丽集团付款，符合双方约定，应予支持。关于逾期付款利息，喜盈门公司的主张符合相关法律规定，予以照准。关于鲁丽集团辩称喜盈门公司迟延履行合同义务要求扣减定作价款的辩称意见，因双方在合同中明确约定如屋面不具备安装条件，工期顺延，现鲁丽集团并无证据证明其屋面全部具备安装条件的具体时间，对其辩称意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百七十四条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决：鲁丽集团于判决生效后十日内给付喜盈门公司定作价款1260920.8元并承担逾期付款利息（自2015年5月5日起按本金1260920.8元、同期银行贷款利率1.3倍计算至实际给付之日）。案件受理费18120元由鲁丽集团负担。二审中，双方当事人均未提交新证据。一审查

双方订立的工业品买卖安装合同合法有效，双方均应按照合同的内容享有权利，承担义务。喜盈门公司为鲁丽集团定作并安装屋顶通风器，鲁丽集团理应按约支付定作价款，喜盈门公司对鲁丽集团所述尚欠定作价款的数额无异议，应予确认，根据合同约定，鲁丽集团付款的期限均已届满，现喜盈门公司要求鲁丽集团付款，符合双方约定，应予支持。关于逾期付款利息，喜盈门公司的主张符合相关法律规定，予以照准。关于鲁丽集团辩称喜盈门公司迟延履行合同义务要求扣减定作价款的辩称意见，因双方在合同中明确约定如屋面不具备安装条件，工期顺延，现鲁丽集团并无证据证明其屋面全部具备安装条件的具体时间，对其辩称意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国

江苏省泰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏12民终1881号上诉人（原审被告）：鲁丽集团有限公司，住所地山东省寿光市侯镇政府驻地。法定代表人：薛茂林，董事长。委托诉讼代理人：侯有江，该公司员工。委托诉讼代理人：吕兴彬，该公司员工。被上诉人（原审原告）：靖江市喜盈门制造有限公司，住所地江苏省靖江市经济开发区城北园区新一路16号。法定代表人：陈新华，董事长。委托诉讼代理人：许兴侨，江苏苏……