建设工程施工合同纠纷 （2019）陕04民终1596号

上诉人要求被上述人继续全面履行合同义务与上诉人要求被上诉人支付工程逾期违约金相互矛盾，属于明显的事实认定错误，二审法院应依法予以纠正。4、一审法院判决诉讼费及保全费由上诉人承担，完全错误，二审法院应进行改判一审诉讼费、保全费由被上诉人承担。 被上诉人进行以下答辩：1、延误工期事实上是由于上诉人任意变更图纸、改变施工方案，阻止答辩人施工，违规变更施工队、违法旅工，治污减霾及雨雪天气等上诉人行为或不可抗力导致，非答辩人原因导致延误，答辩人无需支付违约金。2、由于上诉人要求答辩人停止施工，并在规划建设局开具暂停施工令之后违法施工、未经竣工验收情况下举办活动，违约并严重违反建筑法规，答辩人无履行竣工验收及质量保证责任的条件。自2018年6月上诉人支付最后一笔款项后，2018年7月开始不再支付进度款，上诉人于2018年6月以后停止支付工程款，以及后续12月1日接手少儿馆所有剩余工程，并违法组织陕西西咸新区启宏建筑劳务有限公司施工的行为，均是单方违反合同约定的。综上，答辩人认为，原审人民法院认定事实清楚，判决合法、合理。请求二审人民法院依法驳回上诉人上诉，维持原判。 上诉人空港美术城在一审的诉请为

上诉人要求被上述人继续全面履行合同义务与上诉人要求被上诉人支付工程逾期违约金相互矛盾，属于明显的事实认定错误，二审法院应依法予以纠正。4、一审法院判决诉讼费及保全费由上诉人承担，完全错误，二审法院应进行改判一审诉讼费、保全费由被上诉人承担。 被上诉人进行以下答辩：1、延误工期事实上是由于上诉人任意变更图纸、改变施工方案，阻止答辩人施工，违规变更施工队、违法旅工，治污减霾及雨雪天气等上诉人行为或不可抗力导致，非答辩人原因导致延误，答辩人无需支付违约金。2、由于上诉人要求答辩人停止施工，并在规划建设局开具暂停施工令之后违法施工、未经竣工验收情况下举办活动，违约并严重违反建筑法规，答辩人无履行竣工验

陕西省咸阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕04民终1596号 上诉人（原审原告）：陕西空港美术城发展有限公司，住所地：陕西省西咸新区，统一社会信用代码：91611100056946102E。 法定代表人：朱小艳，系公司董事长。 委托诉讼代理人：陈侠，公司员工（特别授权）。 委托诉讼代理人：王江波，公司员工（特别授权）。 被上诉人（原审被告）：中海外国际工程有限公司，住所地：陕西省……