定作合同纠纷 （2021）苏02民终561号

2018年5月25日会议纪要变更了1#、2#除尘器的施工进度，但恒安公司就该会议纪要的真实性、合法性和关联性均有异议，退一步讲，即使该会议纪要合法有效，也仅变更2#除尘器的工期为2018年7月31日24点前满足运行条件，关于3#除尘器，根据2018年5月28日签订的定作合同，应于2018年8月31日前安装结束。其次，双方合同约定案涉工程属交钥匙工程，工程所需配件的名称、型号配置、数量均由东本公司提供，恒安公司无法知道需要哪些配件，故一审法院认为系恒安公司供货不及时导致未按期完工是错误的。据此，东本公司在履行合同过程中严重拖延工期，直至2018年9月19日才对1#、2#电除尘调试完毕、布袋除尘安装完毕但未调试，构成违约，应当承担1#除尘器超期111天（2018年5月31日至2018年9月19日），2#除尘器超期50天（2018年7月31日至2018年9月19日）的逾期违约金共计80.5万元。3.一审法院对因1#、2#除尘器存在质量问题东本公司所需承担的违约责任认定错误。首先，东本公司未按照合同约定选用材料，所提供的部分设备配件不符合约定，甚至为三无产品，杭州标质技术检测有限公司出具的鉴定

2018年5月25日会议纪要变更了1#、2#除尘器的施工进度，但恒安公司就该会议纪要的真实性、合法性和关联性均有异议，退一步讲，即使该会议纪要合法有效，也仅变更2#除尘器的工期为2018年7月31日24点前满足运行条件，关于3#除尘器，根据2018年5月28日签订的定作合同，应于2018年8月31日前安装结束。其次，双方合同约定案涉工程属交钥匙工程，工程所需配件的名称、型号配置、数量均由东本公司提供，恒安公司无法知道需要哪些配件，故一审法院认为系恒安公司供货不及时导致未按期完工是错误的。据此，东本公司在履行合同过程中严重拖延工期，直至2018年9月19日才对1#、2#电除尘调试完毕、布袋除尘安

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终561号上诉人（原审原告、反诉被告）：江苏东本环保工程有限公司，统一社会信用代码91320211571383869G，住所地江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园**胡埭路**。法定代表人：浦东山。委托诉讼代理人：吴祖伟，无锡市滨湖区恒信法律服务所法律工作者。上诉人（原审被告、反诉原告）：鸡西市恒安鑫鼎生物质能发电有限公司，统一社会信用代码91……