买卖合同纠纷 （2014）抚开民二初字第00198号

依法成立的合同对合同当事人具有约束力，合同当事人应当按照合同的约定及时履行义务。被告环卫处现已经使用了被告城管局自原告处购买的两台水车，被告城管局未提出异议，可以认定被告城管局已经指定原告向被告环卫处交付合同约定的两台水车，原告已经履行了交付义务。但原告与被告城管局签订的两份合同均为政府采购合同，原告应当配合被告城管局办理审批手续，原告至今没有在审批文件上盖章是导致被告城管局未能及时付款的原因，故被告城管局至今没有支付车款的抗辩理由成立。被告环卫处虽实际使用车辆，但其不是合同当事人，不应承担连带责任。原告主张利率按照中国人民银行同期基准贷款利率上浮50%确定缺乏合同和法律依据，且被告城管局延迟付款抗辩理由成立，故被告城管局不应承担车款利息。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十七条、第一百零九条之规定，判决如下：被告抚顺经济开发区城市管理局于原告辽宁金力源新材料有限公司在政府审批文件上盖章之日起十日内支付原告辽宁金力源新材料有限公司水车款980000元；驳回原告辽宁金立源新材料有限公司的其他诉讼请求。负有金钱履行义务的当事人逾期履行，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五

依法成立的合同对合同当事人具有约束力，合同当事人应当按照合同的约定及时履行义务。被告环卫处现已经使用了被告城管局自原告处购买的两台水车，被告城管局未提出异议，可以认定被告城管局已经指定原告向被告环卫处交付合同约定的两台水车，原告已经履行了交付义务。但原告与被告城管局签订的两份合同均为政府采购合同，原告应当配合被告城管局办理审批手续，原告至今没有在审批文件上盖章是导致被告城管局未能及时付款的原因，故被告城管局至今没有支付车款的抗辩理由成立。被告环卫处虽实际使用车辆，但其不是合同当事人，不应承担连带责任。原告主张利率按照中国人民银行同期基准贷款利率上浮50%确定缺乏合同和法律依据，且被告城管局延迟

辽宁省抚顺市望花区人民法院民 事 判 决 书（2014）抚开民二初字第00198号原告：辽宁金力源新材料有限公司，住所地：辽宁省铁岭市高新技术产业开发区。法定代表人：王慧馨，总经理。委托代理人：张丹，辽宁晟盟律师事务所律师。委托代理人：潘立恒，辽宁晟盟律师事务所律师。被告：抚顺经济开发区城市管理局，住所地：辽宁省抚顺市抚顺经济开发区。负责人：赵黎明，局长。委托代理人：程若，法律顾问。被告：抚顺经济……