装饰装修合同纠纷 (2019)青0105民初1881号

案号
(2019)青0105民初1881号
法院
西宁市城北区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
西宁市
裁判日期
2019-05-23

裁判要旨

依法成立的合同,受法律保护。 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 原告与被告览众装饰公司签订装修装饰合同后,依约履行支付装修价款的义务,被告览众装饰公司亦应按照约定在工期内完成装修施工,但被告览众装饰公司在合同履行期届满时仍有部分装饰工作未完成,其延期履行装修义务致使原告合同目的未能实现,符合法定解除情形,对原告要求解除合同的诉求予以支持。 原告主张被告退还装修费20000元,房间门和橱柜门属于被告览众装饰公司的装修义务,其拖延履行致使原告另行花费13405元,应由被告览众装饰公司支付,壁布不在被告览众装饰公司的装修项目内,因此产生的花费应由原告自行负担。 原告主张违约金30000元,合同约定逾期完工违约金计算方式,依此计算数额过高,原告下调至30000元,该数额仍然过高于损害事实,本院酌定为:损害13405元×30%=4021.5元,对原告主张超出部分不予支持。 被告金海长作为被告览众装饰公司的法定代表人,财务与被告览众装饰公司混同,依据《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定,应当承担连带责任。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第四项、第九十七条、《关

摘要

马秀梅与青海览众装饰设计工程有限公司、金海长装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

青海省西宁市城北区人民法院民事判决书(2019)青0105民初1881号原告:马秀梅(公民身份号码:×××),女,回族,1985年4月8日出生,住青海省都兰县。 被告:青海览众装饰设计工程有限公司(统一社会信用代码:×××),住所地:青海省西宁市城中区大新街******。 法定代表人:金海长,该公司执行董事。 被告:金海长(公民身份号码:×××),男,汉族,1992年1月3日出生,住甘肃省兰州市。……