（2014）宜民二终字第00045号

本案二审争议焦点是上诉人红阳公司与被上诉人小龙山公司是谁存在违约，并造成承揽合同的不能履行。依法成立的合同合法有效，双方当事人均应按合同的约定履行各自的义务。上诉人红阳公司与被上诉人小龙山公司之间签订的《广告牌制作安装协议书》中明确约定，小龙山公司负责办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用并约定如属小龙山公司原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由其负责。红阳公司有权就施工实际情况要求小龙山公司支付已完部分或全部的制作费。但因小龙山公司并未按合同的约定做好广告牌安装前必要的准备工作，致使安庆市宜秀区市容管理局于2012年9月14日作出责令停止施工的决定。故小龙山公司因未全面履行合同义务，具有明显过错。虽红阳公司将其承揽的主要工作交启洋公司完成，但《中华人民共和国合同法》第二百五十三条第二款规定，“承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同”。根据该条规定红阳公司应当就启洋公司完成的工作成果向小龙山公司负责，小龙山公司也可以解除合同。因小龙山公司行使了解除权，解除了该合同，故根据《中华人民共和国合同法》

本案二审争议焦点是上诉人红阳公司与被上诉人小龙山公司是谁存在违约，并造成承揽合同的不能履行。依法成立的合同合法有效，双方当事人均应按合同的约定履行各自的义务。上诉人红阳公司与被上诉人小龙山公司之间签订的《广告牌制作安装协议书》中明确约定，小龙山公司负责办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用并约定如属小龙山公司原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由其负责。红阳公司有权就施工实际情况要求小龙山公司支付已完部分或全部的制作费。但因小龙山公司并未按合同的约定做好广告牌安装前必要的准备工作，致使安庆市宜秀区市容管理局于2012年9月14日作出责令停止施工的决定。故小龙山公司因未全面履行合同义务，

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）宜民二终字第00045号上诉人（原审原告）：安庆市红阳广告有限责任公司，住所地安徽省安庆市。法定代表人：黄兴忠，该公司董事长。委托代理人：姚进，该公司总经理。委托代理人：石贤安，该公司经理助理。被上诉人（原审被告）：安徽小龙山生态旅游发展有限公司，住所地安徽省安庆市宜秀区。法定代表人：汪桂荣，该公司董事长。委托代理人：杨红静，该公司法务部长。上……