（2014）三中民终字第08841号

合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人双方都违反合同的，应当分别承担各自应负的民事责任。岳术凤为崔玉芝建房，崔玉芝应当支付建房款。在双方发生争议时，应当协商处理。岳术凤停工后，崔玉芝另找他人进行建设，并完工入住，导致岳术凤与崔玉芝的建房协议无法履行，岳术凤与崔玉芝均有过错。崔玉芝主张按合同约定支付未完工的建房款一万元，在双方未履行完合同的情况下，对此法院不予认可。岳术凤提供考勤表以人工计算应付建房款，协议中未约定按用工计算建房款，故对岳术凤要求的建房款，结合完工程度、双方过错程度，对此法院依法酌情确定为三万七千元，并应扣除已经支付的二万元。崔玉芝要求岳术凤支付的修复费，经现场勘查并结合崔玉芝提供的照片，认定确实存在钢筋外露、屋檐弯曲等质量瑕疵，对岳术凤主张没有质量问题，法院不予认可。崔玉芝要求的农村房屋因质量问题的修复费的鉴定，因现该房屋已完工入住，无法进行评估鉴定。崔玉芝要求的修复费，崔玉芝另请他人建设，房屋已完工入住，对崔玉芝要求的修复费，结合瑕疵程度、双方过错程度、农村房屋的特殊情况，法院依法酌情确定五千元。据此，原审法院于2014年5月判决：一、崔玉芝于判决生

合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人双方都违反合同的，应当分别承担各自应负的民事责任。岳术凤为崔玉芝建房，崔玉芝应当支付建房款。在双方发生争议时，应当协商处理。岳术凤停工后，崔玉芝另找他人进行建设，并完工入住，导致岳术凤与崔玉芝的建房协议无法履行，岳术凤与崔玉芝均有过错。崔玉芝主张按合同约定支付未完工的建房款一万元，在双方未履行完合同的情况下，对此法院不予认可。岳术凤提供考勤表以人工计算应付建房款，协议中未约定按用工计算建房款，故对岳术凤要求的建房款，结合完工程度、双方过错程度，对此法院依法酌情确定为三万七千元，并应扣除已经支付的二万元。崔玉芝要求岳术凤支付的修复费，经现场

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2014）三中民终字第08841号上诉人（原审原告、反诉被告）岳术凤，女，1962年2月20日出生。被上诉人（原审被告、反诉原告）崔玉芝，女，1967年11月29日出生。上诉人岳术凤因与被上诉人崔玉芝农村建房施工合同纠纷一案，不服北京市怀柔区人民法院（2014）怀民初字第00986号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审……