建设工程合同纠纷 （2019）冀0407民初569号
裁判要旨
原告与被告嘉陵公司河北分公司签订的《建筑工程施工劳务扩大分包合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应严格遵照执行，因被告嘉陵公司河北分公司未能按合同约定提供钢筋、混凝土，致使原告从2016年5月份停工至今达三年之久，在本次诉讼中二被告均联系不上，本院公告送达了法律文书，因此再继续履行合同遥遥无期，故原告要求被告嘉陵公司河北分公司退还10万元保证金，本院应予支持。 原告要求被告嘉陵公司河北分公司支付保证金利息，证据不足，本院不予支持。 因被告嘉陵公司河北分公司不具备独立法人资格，根据公司法的相关法律规定，被告嘉陵公司应与被告嘉陵公司河北分公司共同承担退还原告10万元保证金的责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、被告四川省南充市嘉陵建筑工程总公司和被告四川省南充市嘉陵建筑工程总公司河北分公司在本判决生效后十日内退还原告邓继红保证金100000元； 二、驳回原告邓继红的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规
摘要
邓继红与四川省南充市嘉陵建筑工程总公司、四川省南充市嘉陵建筑工程总公司河北分公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省邯郸市肥乡区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)冀0407民初569号 原告：邓继红，男，汉族，1986年7月3日出生，住四川省仪陇县。 被告：四川省南充市嘉陵建筑工程总公司。 住所地：南充市嘉陵区蚂蝗堰。 法定代表人：李建平，该公司总经理。 被告：四川省南充市嘉陵建筑工程总公司河北分公司。 住所地：石家庄市新华区石清路22号成功商务办公楼二楼。 负责人：陈宇，该公司总经理……