建设工程施工合同纠纷 （2016）苏13民终3343号

双方当事人一致陈述涉案工程中的25号、26号两栋楼的真石漆工程由上诉人杨广兵参与施工，且停工是因开发商欠付工程款而造成的，故原审法院以杨广兵承建的涉案工程目前尚未完工，双方也未对工程款进行结算，且该工程未经竣工验收合格为由，驳回杨广兵的诉讼请求，缺乏法律依据。故原审法院应当在查明杨广兵已完成工程量的基础上，参照双方约定的单价依法作出判决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销泗洪县人民法院（2016）苏1324民初5419号民事判决；二、本案发回泗洪县人民法院重审。上诉人杨广兵预交的二审案件受理费1550元，予以退回。审　判　长　　黄亚非审　判　员　　陈泽环代理审判员　　朱　海二〇一六年十二月二十日书　记　员　　杨　曼第1页/共2页

双方当事人一致陈述涉案工程中的25号、26号两栋楼的真石漆工程由上诉人杨广兵参与施工，且停工是因开发商欠付工程款而造成的，故原审法院以杨广兵承建的涉案工程目前尚未完工，双方也未对工程款进行结算，且该工程未经竣工验收合格为由，驳回杨广兵的诉讼请求，缺乏法律依据。故原审法院应当在查明杨广兵已完成工程量的基础上，参照双方约定的单价依法作出判决。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销泗洪县人民法院（2016）苏1324民初5419号民事判决；二、本案发回泗洪县人民法院重审。上诉人杨广兵预交的二审案件受理费1550元，予以退回。审　判　长　　黄亚非审　判　员　　

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）苏13民终3343号上诉人（原审原告）：杨广兵，男，1975年5月16日出生，汉族，油漆工，住江苏省泗洪县。委托诉讼代理人：王海燕，江苏立贤律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：王益飞，男，1972年9月13日出生，汉族，无业，住安徽省泗县。委托诉讼代理人：董杰，安徽益友律师事务所律师。上诉人杨广兵因与被上诉人王益飞建设工程施工合同纠纷一案，不……