建设工程施工合同纠纷 （2019）桂06民终44号

依法成立的合同受法律保护。中民公司、新大地公司签订的《建筑工程施工合同》、《阳光山水花园A1-A10、C1-C9、D1-D6号楼建设工程施工补充合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，应确认合同合法有效，对双方均具有法律约束力。根据补充合同约定，如新大地公司违约迟延支付工程进度款，超过七天后，每迟延一天需支付工程款的1.5‰向中民公司支付违约金。由于中民公司在施工期间未就迟延支付索赔提出书面意见及材料，超过了原合同规定的索赔时间和索赔依据，对中民公司主张的新大地公司迟延支付工程款事实，不予认可。且中民公司在2015年9月22日送交给新大地公司的《工程预结算审核报告书》中，对所完成的各项工程结算列表也未提及迟延支付赔偿事项，而双方在2017年1月4日签订的《结算备忘录》中已明确了应付工程款和已付金额以及其他费用等事项，新大地公司已付款完毕，不存在迟延付进度款的事实依据，对中民公司提出的新大地公司迟延支付进度款应付违约金2903200元请求不予支持。关于中民公司请求的因停工、窝工造成的损失以及合同变更预期可得利益问题，按照竣工日期的相应证据《工程预结算审核

依法成立的合同受法律保护。中民公司、新大地公司签订的《建筑工程施工合同》、《阳光山水花园A1-A10、C1-C9、D1-D6号楼建设工程施工补充合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，应确认合同合法有效，对双方均具有法律约束力。根据补充合同约定，如新大地公司违约迟延支付工程进度款，超过七天后，每迟延一天需支付工程款的1.5‰向中民公司支付违约金。由于中民公司在施工期间未就迟延支付索赔提出书面意见及材料，超过了原合同规定的索赔时间和索赔依据，对中民公司主张的新大地公司迟延支付工程款事实，不予认可。且中民公司在2015年9月22日送交给新大地公司的《工程预结算审核

广西壮族自治区防城港市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂06民终44号 上诉人（原审原告）：湖北中民建筑工程有限公司。住所：湖北省潜江市园林办事处东风路134号。统一社会信用代码：91429005183662129W。 法定代表人：关鸿发，该公司总经理。 委托诉讼代理人：徐三海，湖北子翔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：魏炯哲，湖北子翔律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：防城港市……