建设工程施工合同纠纷 （2019）湘民申5715号

在建设工程竣工验收合格的情况下，建设方（发包方）得到了合格的建筑物，所以应当付出与合同有效同样的代价，这样才符合公平原则，而在合同有效的情形下，逾期支付工程款无疑要支付相应的利息，因此，在合同无效的情况下，逾期工程款亦应支付利息。 且中方县卫生健康局虽未在怀化市工程建设总公司提交的三次向中方县卫生健康局主张请求支付利息的报告上签字、盖章，但法院调取的中方县卫生健康局自己保存的《中方县卫生局工程款支付明细表》、《国有企业、事业单位债务余额情况明细表》中，均载明有逾期支付工程款利息的计算和数额，且利息数额相符，这说明中方县卫生健康局收到了怀化市工程建设总公司的报告，并认可利息结算。 该利息债权请求权因怀化市工程建设总公司主张权利而发生诉讼时效中断的法律后果，故怀化市工程建设总公司请求支付涉案工程款利息并未超过诉讼时效。 至于中方县卫生健康局还申请再审称怀化市工程建设总公司未按期完成工程的问题，由于涉案工程在实际施工过程中，增加了合同约定以外的项目，由此导致竣工日期迟于合同约定的竣工日期。 况且中方县卫生健康局在原审中亦未就工程延期交付的问题提出过任何主张。 综上，依照《中华人民共和国民事诉

中方县卫生健康局、怀化市工程建设总公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

湖南省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）湘民申5715号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：中方县卫生健康局，住所地中方县生态城，统一社会信用代码11431221738970708C。 法定代表人：胡开余，局长。 委托诉讼代理人:刘政，副局长。 委托诉讼代理人:江鹏，湖南久景律师事务所律师。 被申请人（一审原告、二审被上诉人）：怀化市工程建设总公司，住所地怀化市鹤城区人民南路273号，统一……