建设工程施工合同纠纷 （2019）豫03民终7125号

嵩山公司中标后，与三屯镇政府签订了建设工程施工合同，双方均应按照合同约定全面履行义务，嵩山公司庭审时以土地未征用协调到位而停工，未提供相应的证据，以现在物价大幅度上涨，系情势变更，应按照现在市场价格履行，但并未提供证据证实在合同约定履行期内出现的情势变更事项，也未因材料出现价差时按照合同约定由甲方、乙方和监理三方确认的签证，故三屯镇政府要求嵩山公司继续履行合同的诉讼请求一审法院予以支持。由于双方在合同专用条款中明确约定每延期1天工期，甲方扣罚乙方总价0.1‰的工程款，故嵩山公司应按照合同约定标准支付违约金，因工程需继续履行，一审法院从合同约定的履行期限届满之日（2017年2月17日）暂计算至法庭辩论终结之日（2019年10月28日）为宜，共计4296793.76元×981天×0.1‰/天=421515.46元。对于从法庭辩论终结之日以后因迟延履行产生的违约金，待实际发生时三屯镇政府可另行主张。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决：一、嵩山公司于本判决生效之日起20日内继续履行与三屯镇政府于20

嵩山公司中标后，与三屯镇政府签订了建设工程施工合同，双方均应按照合同约定全面履行义务，嵩山公司庭审时以土地未征用协调到位而停工，未提供相应的证据，以现在物价大幅度上涨，系情势变更，应按照现在市场价格履行，但并未提供证据证实在合同约定履行期内出现的情势变更事项，也未因材料出现价差时按照合同约定由甲方、乙方和监理三方确认的签证，故三屯镇政府要求嵩山公司继续履行合同的诉讼请求一审法院予以支持。由于双方在合同专用条款中明确约定每延期1天工期，甲方扣罚乙方总价0.1‰的工程款，故嵩山公司应按照合同约定标准支付违约金，因工程需继续履行，一审法院从合同约定的履行期限届满之日（2017年2月17日）暂计算至法

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫03民终7125号上诉人（原审被告）：河南嵩山建筑安装有限公司，住所地河南省安阳市解放大道180号（原安阳县政府院内）。法定代表人：孙建文，该公司董事长。委托诉讼代理人：张国辉，河南民天律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：汝阳县三屯镇人民政府，住所地河南省汝阳县三屯镇。法定代表人：李圈，该镇镇长。上诉人河南嵩山建筑安装有限公司（以下简称嵩山……