装饰装修合同纠纷 （2017）青01民终933号

李德彪、奥德赛公司签订的房屋装饰装修合同合法有效，双方应自觉履行。由于李德彪未按合同约定全额支付工程款，奥德赛公司未按合同约定向李德彪提供施工图纸，且擅自停工，导致双方产生纠纷，致使合同无法履行，由此造成的后果，双方都有责任。对李德彪要求解除双方之间的房屋装饰装修合同的诉讼请求，依法予以准许。对李德彪要求返还装修款10000元的诉讼请求，李德彪实际支付装修款39000元，扣除奥德赛公司实际完成的工程造价30870.18元，实际返还8130元，其要求过高的部分依法不予支持。对李德彪要求赔偿的暖气费1445元、物业费1202.9元、租房损失12000元的诉讼请求，因其对合同不能履行存在过错，其损失自行承担。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第一百二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百三十四条之规定，判决：一、解除李德彪与西宁奥德赛广告有限公司于2016年3月24日签订的宁瑞水乡14号楼1201室的房屋装饰装修合同；二、西宁奥德赛广告有限公司于本判决书生效后七日内返还李德彪装修款8130元；三、驳回李德彪其他的诉讼请求。二审中奥德赛公司未提

李德彪、奥德赛公司签订的房屋装饰装修合同合法有效，双方应自觉履行。由于李德彪未按合同约定全额支付工程款，奥德赛公司未按合同约定向李德彪提供施工图纸，且擅自停工，导致双方产生纠纷，致使合同无法履行，由此造成的后果，双方都有责任。对李德彪要求解除双方之间的房屋装饰装修合同的诉讼请求，依法予以准许。对李德彪要求返还装修款10000元的诉讼请求，李德彪实际支付装修款39000元，扣除奥德赛公司实际完成的工程造价30870.18元，实际返还8130元，其要求过高的部分依法不予支持。对李德彪要求赔偿的暖气费1445元、物业费1202.9元、租房损失12000元的诉讼请求，因其对合同不能履行存在过错，其损失

青海省西宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）青01民终933号上诉人（原审被告）：西宁奥德赛广告有限公司（组织机构代码69853XXXX），住所地，西宁市城中区七一路457号1号楼1235室，现住所地，西宁市城中区西大街神力大厦6楼。法定代表人：李凌波，总经理。委托诉讼代理人：苑鹏飞，副总经理。被上诉人（原审原告）：李德彪（公民身份号码）男，1982年8月12日出生，汉族，格尔木市水务局……