建设工程施工合同纠纷 （2018）吉02民终775号
裁判要旨
吉林市川越电子设备有限公司与吉化集团吉林市北方建设有限责任公司所签订的工程承包合同有效。吉化集团吉林市北方建设有限责任公司部分履行了合同约定义务和1层和2层工程增加的工程部分以及增加的三层主体框架部分，吉林市川越电子设备有限公司已给付了256万元工程款。关于吉林市川越电子设备有限公司主张吉化集团吉林市北方建设有限责任公司返还一、二层工程款620485.48元以及第三层多付工程款30万元的诉讼请求，因工程质保金、三层主体框架工程款以及增加工程量部分没有全面具体结算，不能确定吉化集团吉林市北方建设有限责任公司是否应当返还工程款或者具体返还数额，故对吉林市川越电子设备有限公司的该项请求，不予支持。关于吉林市川越电子设备有限公司主张吉化集团吉林市北方建设有限责任公司承担工程逾期违约金的诉讼请求，因吉林市川越电子设备有限公司设计改变和工程量的增加以及双方之间的约定，不能认定吉化集团吉林市北方建设有限责任公司有迟延履行的违约行为。因此，对吉林市川越电子设备有限公司的该项诉讼请求，不予支持。关于吉林市川越电子设备有限公司主张吉化集团吉林市北方建设有限责任公司交付竣工验收资料、协助甲方办理工程的竣工验
摘要
吉林市川越电子设备有限公司与吉化集团吉林市北方建设有限责任公司、杨广英建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
吉林省吉林市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉02民终775号上诉人（原审原告、反诉被告）：吉林市川越电子设备有限公司，住所地吉林市龙潭区星光路中段。法定代表人：孙海涛，经理。委托诉讼代理人：于波，男，该公司副经理。委托诉讼代理人：杜刚，吉林鸣正律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：吉化集团吉林市北方建设有限责任公司，住所地吉林市龙潭区遵义路16号。法定代表人：刘伟立，经理。委……