建设工程施工合同纠纷 （2016）陕03民终字599号

原告所属联通项目部与被告东森公司签订的《陕西省建设工程施工合同》、《中国联通宝鸡分公司职工集资2#、3#住宅楼工程决算书》、《双方决算备忘录》，双方意思表示真实，内容不违反法律规定，为有效协议。双方均应依约履行。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，由于2013年7月被告联通宝鸡分公司员工入住2号、3号住宅楼，应视为原告完成的工程于2013年7月竣工交付。原告交付了完成的工程，被告东森公司应当支付相应价款。依据原告与被告东森公司签署的《双方决算备忘录》约定，原告承诺于2013年3月底交付工程资料，被告东森公司承诺于2013年5月底支付剩余工程款332676.7元及保证金320000元；之后，原告未交付工程资料，被告东森公司未支付剩余工程款332676.7元及保证金320000元；据此，双方均有违约行为。又因建设工程施工合同中的主合同义务为施工方交付完成的工程，发包方支付相应工程价款，交付工程资料的义务不属于主合同义务，交付工程资料的义务与支付工程款不能形成对待

原告所属联通项目部与被告东森公司签订的《陕西省建设工程施工合同》、《中国联通宝鸡分公司职工集资2#、3#住宅楼工程决算书》、《双方决算备忘录》，双方意思表示真实，内容不违反法律规定，为有效协议。双方均应依约履行。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，由于2013年7月被告联通宝鸡分公司员工入住2号、3号住宅楼，应视为原告完成的工程于2013年7月竣工交付。原告交付了完成的工程，被告东森公司应当支付相应价款。依据原告与被告东森公司签署的《双方决算备忘录》约定，原告承诺于

陕西省宝鸡市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）陕03民终字599号上诉人（原审原告）：中国核工业第二二建设有限公司，住所地湖北省宜昌市夷陵区望江路1号，织机构代码17756084-7。法定代表人：郑晓军，该公司总经理。委托代理人：黎晨光，陕西仁和万国律师事务所律师。委托代理人：张昭，陕西仁和万国律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中国联合网络通信有限公司宝鸡市分公司，住所地宝鸡市渭滨区滨……