装饰装修合同纠纷 （2016）黔05民终3464号

原告朱平与被告毕节盛世豪庭装饰有限公司签订的《施工合同》是原、被告当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规禁止性规定，原、被告均需按照协议约定履行义务。原告朱平已经按照合同约定向被告毕节盛世豪庭装饰有限公司分期支付工程款共计90000.00元，而被告却未按照合同约定的工期90天内完工，已构成违约，故对于原告朱平请求解除与被告毕节盛世豪庭装饰有限公司签订的《施工合同》，本院予以支持。按照工程预算表计算，被告毕节盛世豪庭装饰有限公司实际做了80621.62元的工程，而原告朱平已向被告毕节盛世豪庭装饰有限公司支付了90000.00元工程款，故被告毕节盛世豪庭装饰有限公司应向原告朱平返还9378.38元，并以9378.38元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告朱平计付违约金从2016年5月6日起计算至支付完毕之日止，对于原告请求另一被告汪习卫承担连带责任，因其只是被告毕节盛世豪庭装饰有限公司的法定代的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告朱平与被告毕节盛世豪庭装饰有限公司于2016年3月29日签订的《施工合同》；二、被告毕节盛世豪庭装饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内

原告朱平与被告毕节盛世豪庭装饰有限公司签订的《施工合同》是原、被告当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规禁止性规定，原、被告均需按照协议约定履行义务。原告朱平已经按照合同约定向被告毕节盛世豪庭装饰有限公司分期支付工程款共计90000.00元，而被告却未按照合同约定的工期90天内完工，已构成违约，故对于原告朱平请求解除与被告毕节盛世豪庭装饰有限公司签订的《施工合同》，本院予以支持。按照工程预算表计算，被告毕节盛世豪庭装饰有限公司实际做了80621.62元的工程，而原告朱平已向被告毕节盛世豪庭装饰有限公司支付了90000.00元工程款，故被告毕节盛世豪庭装饰有限公司应向原告朱平返还9378.

贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)黔05民终3464号上诉人（原审原告）朱平，女，生于1970年10月13日，汉族，贵州省赫章县人，住贵州省赫章县。被上诉人（原审被告）毕节盛世豪庭装饰有限公司，住所地：毕节市七星关区鸭池镇贵毕大道万丰国际商城40号楼2层。统一社会信用代码：91520502337360335H。被上诉人（原审被告）汪习卫，男，生于1985年3月29日，汉族，住贵……