买卖合同纠纷 （2016）闽02民终2714号

鑫永源公司与佰商公司所签订了合同编号为20140701的《垃圾中转站设备采购合同》是双方真实的意思表示，合法有效，双方均应严格依约履行义务，鑫永源公司依约向佰商公司交付了货物，佰商公司理应按照合同约定支付货款，佰商公司拒不支付货款已经构成违约，其应承担支付货款及逾期付款利息。合同约定佰商公司应于2014年7月4日支付鑫永源公司100000元作为预付款，但佰商公司实际上是在2014年10月27日才支付完100000元预付款。依照合同约定鑫永源公司应在订金到账第二天起30个工作日内，即2014年11月28日前交货，因此鑫永源公司在2014年10月30日交付货物并没有构成延迟履行。故对佰商公司主张鑫永源公司违约，不予支持。原审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决：福建佰商投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳市鑫永源环卫科技有限公司支付货款226000元及利息（从2014年11月6日起计，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际还款日止）。本院二审期间，双方当事人均未提供新的证据。二审经审理查明，除佰商公司对原审查明的“佰商

鑫永源公司与佰商公司所签订了合同编号为20140701的《垃圾中转站设备采购合同》是双方真实的意思表示，合法有效，双方均应严格依约履行义务，鑫永源公司依约向佰商公司交付了货物，佰商公司理应按照合同约定支付货款，佰商公司拒不支付货款已经构成违约，其应承担支付货款及逾期付款利息。合同约定佰商公司应于2014年7月4日支付鑫永源公司100000元作为预付款，但佰商公司实际上是在2014年10月27日才支付完100000元预付款。依照合同约定鑫永源公司应在订金到账第二天起30个工作日内，即2014年11月28日前交货，因此鑫永源公司在2014年10月30日交付货物并没有构成延迟履行。故对佰商公司主张鑫

福建省厦门市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽02民终2714号上诉人（原审被告）：福建佰商投资有限公司，住所地厦门市思明区湖滨北路72号1601单元E-1。法定代表人张伟军，总经理。委托诉讼代理人：张一鸣，该公司职员。委托诉讼代理人：辛美玲，福建明鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市鑫永源环卫科技有限公司，住所地深圳市福田区红荔西路第一世界广场塔楼9层A1-A2。法定代表人宁……