建设工程施工合同纠纷 （2017）津02民终5094号

原、被告签订的建设工程施工合同，双方意思表示真实，并不违反法律、法规的效力性强制性规定，应为有效。合同签订后，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，行使自己的权利。原告应当按照约定的质量和标准，合理采购材料进行施工，并在施工期间或施工完毕后，应当向被告提供使用材料的合格证或检测报告。原告在施工完毕后，应当向被告提供竣工验收报告和结算报告，被告及时验收后，对工程款进行结算。然而，双方在施工过程中，均存在一定手续不完备，竣工验收和结算原告也未及时提交相关材料，因此造成双方产生矛盾。鉴于被告对场地已实际使用，应视为验收合格，因此应当按照合同约定为原告结算工程款，但因该场地尚在质保期，应当扣除5%的质保金。该场地经实际测量面积为3697平方米。被告主张双方口头变更每平方米单价为60元，原告并不认可，被告也未能提供相应的证据，因此应当按照双方合同约定的单价结算，即工程款为255093元。被告已支付170000元，剩余工程款为85093元。在扣除5%的质保金即12755元后，被告应支付原告工程款72338元。对于原告主张的利息及违约金的问题，无事实和法律依据，一审法院不予支持。对于被告提出要求原

原、被告签订的建设工程施工合同，双方意思表示真实，并不违反法律、法规的效力性强制性规定，应为有效。合同签订后，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，行使自己的权利。原告应当按照约定的质量和标准，合理采购材料进行施工，并在施工期间或施工完毕后，应当向被告提供使用材料的合格证或检测报告。原告在施工完毕后，应当向被告提供竣工验收报告和结算报告，被告及时验收后，对工程款进行结算。然而，双方在施工过程中，均存在一定手续不完备，竣工验收和结算原告也未及时提交相关材料，因此造成双方产生矛盾。鉴于被告对场地已实际使用，应视为验收合格，因此应当按照合同约定为原告结算工程款，但因该场地尚在质保期，应当扣除5%的

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）津02民终5094号上诉人（原审被告）：王圣勇，男，1980年10月5日出生，汉族，天津长坤置业有限公司工程师，住天津市津南区。被上诉人（原审原告）：天津市迅展体育设施工程有限公司，住所地天津市东丽区津塘公路五号桥西700米新立街道招商总部大楼2A-028号。法定代表人：刘福昌，总经理。委托诉讼代理人：陆雪燕，天津景贤律师事务所律师。上诉人王圣勇……