建设工程施工合同纠纷 （2015）双民终字第279号

原告吉林市恒博园林绿化有限责任公司与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司之间签订的《宝清县颐河庭院广场施工合同》及原告吉林市恒博园林绿化有限责任公司与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司宝清分公司之间签订的施工协议系双方真实意思表示，内容合法有效，对各方均具有约束力。原告在履行部分工程后，因场地不具备施工条件，与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司达成停工协议，被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司对原告已经施工完成的部分进行竣工验收合格，最终决算价款2861196.51元，该行为表明，原、被告之间签订的合同事实上已经解除。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付工程价款”，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，双方对欠付工程款利息虽然没有约定，但是应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，从应付工程价款之日即2013年12月14日开始计算；依据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，

原告吉林市恒博园林绿化有限责任公司与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司之间签订的《宝清县颐河庭院广场施工合同》及原告吉林市恒博园林绿化有限责任公司与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司宝清分公司之间签订的施工协议系双方真实意思表示，内容合法有效，对各方均具有约束力。原告在履行部分工程后，因场地不具备施工条件，与被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司达成停工协议，被告黑龙江发发房地产开发有限责任公司对原告已经施工完成的部分进行竣工验收合格，最终决算价款2861196.51元，该行为表明，原、被告之间签订的合同事实上已经解除。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第

黑龙江省双鸭山市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）双民终字第279号上诉人（原审被告）黑龙江发发房地产开发有限责任公司，住所地黑龙江省哈尔滨市动力区王兆大街59号。法定代表人刘柳，该公司总经理。委托代理人王浩。被上诉人（原审原告）吉林市恒博园林绿化有限责任公司，住所地吉林省吉林市船营区北山街36号楼7号网点。法定代表人赵大勇，该公司董事长。委托代理人姜忠宝。委托代理人徐顺友，吉林证剑律师事……