（2015）新中民五终字第500号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。新乡市建筑公司、茹岗居委会双方在签订建设工程施工合同后，新乡市建筑公司按照合同约定开始施工，茹岗居委会却未按照合同约定支付工程款，由此给新乡市建筑公司造成的损失，茹岗居委会应当依法赔偿。新乡市建筑公司要求赔偿各项费用具体数额应依法确认。关于各项费用请求，评析认定如下：1、工程款，新乡市建筑公司已完成了茹岗村1#、2#营住楼的工程建设，有新乡市伟业工程造价咨询有限公司出具的新伟咨字（2006）69号审核报告相印证，予以认定，该项费用为1335307.91元。2、延期支付工程款的利息，新乡市伟业工程造价咨询有限公司于2006年11月30日出具了已完工程量结算的审核报告，茹岗居委会从始至终未按合同约定支付新乡市建筑公司工程款，新乡市建筑公司主张茹岗居委会支付延期工程款利息，予以认定。逾期利息按同期银行贷款利率计算，自出具审核报告之日即2006年11月30日起至判决确定的履行期间届满之日止。3、违约金与延期支付工程款的利息，两项损失

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。新乡市建筑公司、茹岗居委会双方在签订建设工程施工合同后，新乡市建筑公司按照合同约定开始施工，茹岗居委会却未按照合同约定支付工程款，由此给新乡市建筑公司造成的损失，茹岗居委会应当依法赔偿。新乡市建筑公司要求赔偿各项费用具体数额应依法确认。关于各项费用请求，评析认定如下：1、工程款，新乡市建筑公司已完成了茹岗村1#、2#营住楼的工程建设，有新乡市伟业工程造价咨询有限公司出具的新伟咨字（2006）69号审核报告相印证，予以认定，该项费用为

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）新中民五终字第500号上诉人（原审被告）新乡市牧野区东干道办事处茹岗社区居民委员会（原新乡市牧野区牧野乡茹岗村村民委员会）。法定代表人张春兰，主任。委托代理人闫冰，河南贤明律师事务所律师。被上诉人（原审原告）新乡市建筑（集团）有限责任公司。住所地新乡市东干道81号。法定代表人和福太，董事长。委托代理人张宗起，该公司职工。委托代理人袁霞，河南维和……