建设工程施工合同纠纷 （2019）皖01民终3014号

清云公司与广建分公司之间签订的《建设工程施工劳务分包合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，该院予以确认。按照合同约定，尾款161126元应在脚手架拆除后的六个月内付清（最后拆除时间为2016年3月19日），即2016年9月19日之前付清，但广建分公司却是2018年7月31日付款，存在逾期付款的违约情形，鉴于双方约定违约金过高，清云公司主动调整为按月利率2%的标准计算逾期付款利息，符合相关法律规定，该院予以支持。综上所述，广建分公司应向清云公司支付逾期付款利息71969.61元，即以161126元为基数，按月利率2%，自2016年9月20日起至2018年7月30日止。广建公司为广建分公司的总公司应对广建分公司的债务承担清偿责任。据此，一审法院依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决：一、湖北广建建筑有限公司合肥分公司于判决生效之日起十日内向原告合肥清云架业有限公司支付71969.61元；二、湖北广建建筑有限公司对湖北广建建筑有限公司合肥分公司上述第一项债务承担清偿责任；三、驳回合肥清云架业有限公司其他诉讼请求。案件受理费7980

清云公司与广建分公司之间签订的《建设工程施工劳务分包合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，该院予以确认。按照合同约定，尾款161126元应在脚手架拆除后的六个月内付清（最后拆除时间为2016年3月19日），即2016年9月19日之前付清，但广建分公司却是2018年7月31日付款，存在逾期付款的违约情形，鉴于双方约定违约金过高，清云公司主动调整为按月利率2%的标准计算逾期付款利息，符合相关法律规定，该院予以支持。综上所述，广建分公司应向清云公司支付逾期付款利息71969.61元，即以161126元为基数，按月利率2%，自2016年9月20日起至2018年7月30日止。广建公司为广建分公司的总

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖01民终3014号上诉人（原审被告）：湖北广建建筑有限公司，住所地湖北省广水市十里街道办事处清水桥社区十长路广建大厦。法定代表人：李厚荣，董事长。委托诉讼代理人：高飞，安徽国恒律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：合肥清云架业有限公司，住所地安徽省合肥市肥西县上派镇包公路231号。法定代表人：马云，总经理。委托诉讼代理人：白艳丽，安徽徽商律师……