建设工程施工合同纠纷 （2017）新29民终1428号

天宇建设公司与立天纺织公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应属有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。现天宇建设公司依照合同约定完成项目施工，并按约定提交竣工工程质量监督申报意见表，立天纺织公司同意验收，即应在合同约定的期限内完成验收，但立天纺织公司至今未进行验收，按照合同约定以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，立天纺织公司应按照合同约定同天宇建设公司进行决算，并支付工程款。合同约定付款方式为按工程进度付款，支付工程款累计至合同总额97%时，余款作为质保金，待工程质量缺陷责任期满后一个月内付清。立天纺织公司辩称依照合同约定，该工程并未过质保期，应在未付工程款中扣除质保金，待质保期过后支付，该意见符合合同约定，予以采纳。现天宇建设公司认为该工程总造价为4659853.43元，对此立天纺织公司不认可，但并未提交证据证明其观点，故对天宇建设公司要求立天纺织公司支付工程1370057元的请求，予以支持。立天纺织公司未按照合同约定向天宇建设公司支付工程款，实属违约，给天宇建设公司造成损失，但天宇建设公司要求的逾期付款利息计算标准过高，依法予以调整。立天纺织公

天宇建设公司与立天纺织公司签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应属有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。现天宇建设公司依照合同约定完成项目施工，并按约定提交竣工工程质量监督申报意见表，立天纺织公司同意验收，即应在合同约定的期限内完成验收，但立天纺织公司至今未进行验收，按照合同约定以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，立天纺织公司应按照合同约定同天宇建设公司进行决算，并支付工程款。合同约定付款方式为按工程进度付款，支付工程款累计至合同总额97%时，余款作为质保金，待工程质量缺陷责任期满后一个月内付清。立天纺织公司辩称依照合同约定，该工程并未过质保期，应在未付工程

新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新29民终1428号上诉人(原审被告)：立天集团新疆立天纺织股份有限公司，住所地：阿克苏纺织工业城。法定代表人：李道选，该公司董事长。委托诉讼代理人：温端暖，男，1959年2月18日出生，汉族，该公司总经理，现住阿克苏市纺织工业城。委托诉讼代理人：胡建华，男，1956年8月15日出生，汉族，该公司总工程师。被上诉人（原审原告）：新……