建设工程施工合同纠纷 （2019）苏06民终758号

麦斯铁机械公司与蓝天彩钢公司缔结合同时，案涉工程有工程规划等行政许可手续，双方之间的钢结构施工合同不违反法律行政法规禁止性的规定，应当认定为合法有效。双方均应当按照合同约定履行，违反合同约定应当承担违约责任。按照双方的诉辩主张，本案的争议焦点，一是案涉工程的竣工时间；二是案涉工程款的数额；三是双方是否构成违约及各自的违约责任（违约金数额）。（一）案涉工程的竣工时间蓝天彩钢公司主张其于2012年10月8日书面向麦斯铁机械公司申请进行竣工验收并提供资料，麦斯铁机械公司拖延竣工验收，应当以其第一次申请时间为竣工时间；合同约定其单方申请竣工验收后15日即应当认定工程验收合格。麦斯铁机械公司主张双方2013年11月20日验收合格，应当以该日作为竣工验收时间。一审法院认为，应当以2013年11月20日作为竣工验收时间，其理由如下：（1）案涉土建及钢结构工程在合同缔结时并无完备的审批手续。部分审批手续直到双方竣工验收之后才齐备。作为具备施工资质的蓝天彩钢公司，完全可以拒绝施工并免除等待完备的行政审批手续所致工期延误之责任。但蓝天彩钢公司既未因行政审批手续不齐备而停工、窝工，亦未有效援引此瑕疵为工期违

麦斯铁机械公司与蓝天彩钢公司缔结合同时，案涉工程有工程规划等行政许可手续，双方之间的钢结构施工合同不违反法律行政法规禁止性的规定，应当认定为合法有效。双方均应当按照合同约定履行，违反合同约定应当承担违约责任。按照双方的诉辩主张，本案的争议焦点，一是案涉工程的竣工时间；二是案涉工程款的数额；三是双方是否构成违约及各自的违约责任（违约金数额）。（一）案涉工程的竣工时间蓝天彩钢公司主张其于2012年10月8日书面向麦斯铁机械公司申请进行竣工验收并提供资料，麦斯铁机械公司拖延竣工验收，应当以其第一次申请时间为竣工时间；合同约定其单方申请竣工验收后15日即应当认定工程验收合格。麦斯铁机械公司主张双方20

江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏06民终758号上诉人（原审原告、反诉被告）：南通蓝天彩钢结构工程有限公司，住所地江苏省南通市通州区金沙镇进鲜港村**。法定代表人：薛惠明，该公司总经理。委托诉讼代理人：邱允晖，江苏四维达律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：江苏麦斯铁机械有限公司，，住所地江苏省海安市城东镇（开发区海防路。法定代表人：何丽娜，该公司董事长。委托诉讼……