建设工程合同纠纷 （2017）鄂01民终3453号

中达江宝公司与建峰公司签订的《建设工程施工合同》以及在合同履行过程中签订相关工作联系单，双方意思表示真实，无效力上瑕疵，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方均应依据合同约定全面履行义务。针对本案争议焦点，逐一评判如下：一、建峰公司诉请的逾期付款利息70万元是否成立？双方签订的合同约定：工程竣工验收合格后，一周内乙方提供竣工图，承包人在竣工验收合格后7日内提交工程结算单，发包人在收到结算单后7个工作日内完成结算，资料交付（竣工资料符合市档案馆的验收标准）、结算办清且退场后7日内支付至结算价的95%；结算工程造价的5%留作保修金，在工程竣工验收合格日起算一年保修期满后30日内一次性付清（无息）。中达江宝公司于2012年5月28日实际使用该工程，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。虽然双方未进行书面验收交接，但中达江宝公司已于2012年5月28日实际投入使用，故可认定2012年5月28日为竣工日期。根据合同上述约定，中达江宝

中达江宝公司与建峰公司签订的《建设工程施工合同》以及在合同履行过程中签订相关工作联系单，双方意思表示真实，无效力上瑕疵，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方均应依据合同约定全面履行义务。针对本案争议焦点，逐一评判如下：一、建峰公司诉请的逾期付款利息70万元是否成立？双方签订的合同约定：工程竣工验收合格后，一周内乙方提供竣工图，承包人在竣工验收合格后7日内提交工程结算单，发包人在收到结算单后7个工作日内完成结算，资料交付（竣工资料符合市档案馆的验收标准）、结算办清且退场后7日内支付至结算价的95%；结算工程造价的5%留作保修金，在工程竣工验收合格日起算一年保修期满后30日内一次性付清（无息）。

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂01民终3453号上诉人（原审原告、反诉被告）：建峰建设集团股份有限公司，住所地北京市怀柔区杨宋镇北凤翔科技开发区五号，组织机构代码10207965-3。法定代表人：庄大刚，总经理。委托诉讼代理人：刘学彬、胡志雄，湖北黄鹤律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：武汉中达江宝汽车销售服务有限公司，住所地湖北省武汉市江夏区庙山开发区两湖大……