装饰装修合同纠纷 （2016）京02民终3725号

该装修施工合同已无法履行，应予解除。姚铁晓要求装饰公司自行承担瓦木油工增加项目费用，法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿房租、交通费、误工费、律师费，无事实及法律依据，法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿重新吊顶费用，因双方对吊顶规格等存有争议，且其未重新吊顶，故法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿违约金之请求，因增项后，双方对竣工日期约定不明，且双方在后期履行合同过程中产生争议，故其以装饰公司延误工期为由主张违约金，法院不予支持。经鉴定，双方无争议部分工程造价为35338.12元，有争议部分工程造价5471.36元。姚铁晓已给付装饰公司30639.83元，现装饰公司要求姚铁晓给付工程款6664.27元，法院予以支持。装饰公司要求姚铁晓支付违约金之请求，因双方在履行合同过程中，对增项等产生争议，致使姚铁晓未按期付款，故法院也不予支持。据此原审法院于2016年2月判决：一、解除姚铁晓与北京东方日成建筑装饰工程有限公司于二〇一四年五月十一日签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》；二、姚铁晓于判决生效之日起十日内给付北京东方日成建筑装饰工程有限公司工程款六千六百六十四元二角七分；三、驳

该装修施工合同已无法履行，应予解除。姚铁晓要求装饰公司自行承担瓦木油工增加项目费用，法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿房租、交通费、误工费、律师费，无事实及法律依据，法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿重新吊顶费用，因双方对吊顶规格等存有争议，且其未重新吊顶，故法院不予支持。姚铁晓要求装饰公司赔偿违约金之请求，因增项后，双方对竣工日期约定不明，且双方在后期履行合同过程中产生争议，故其以装饰公司延误工期为由主张违约金，法院不予支持。经鉴定，双方无争议部分工程造价为35338.12元，有争议部分工程造价5471.36元。姚铁晓已给付装饰公司30639.83元，现装饰公司要求姚铁晓给付工程款666

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2016）京02民终3725号上诉人（原审原告、反诉被告）姚铁晓，男，1980年11月30日出生。被上诉人（原审被告、反诉原告）北京东方日成建筑装饰工程有限公司，住所地北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼8595房间。法定代表人张占胜，总经理。委托代理人王广洲，男，1967年6月11日出生。委托代理人王晓玲，女，1982年5月25日出生。上诉人姚……