建设工程施工合同纠纷 （2019）苏01民终9868号

依法成立的合同，自成立时生效。新蓝天公司、金盛公司签订的《建设工程施工合同》，不违反法律、行政法规的禁止性规定，故一审法院认定其合法有效。合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。因涉案工程已通过竣工验收并交付使用，故一审法院认定金盛公司应按约支付工程款。因金盛公司在收到结算资料后的6个月内无正当理由未进行审计，且不申请司法鉴定，故一审法院认定应视为其认可新蓝天公司提交的结算金额，即工程款为9989407元。因涉案工程已过质保期，且双方同意按结算价的1.51%扣除水电费，故一审法院认定金盛公司应支付工程款9838566.95元（9989407元×98.49%）。因金盛公司已支付250万元，故一审法院认定其还应支付工程款7338566.95元。因双方已就剩余发票处理达成一致意见，故一审法院依法予以确认。根据前述分析，一审法院认定金盛公司还应支付误工费35万元、提前完工奖励25万元。因金盛公司未按约付款，故一审法院认定其应支付逾期付款利息。因双方对欠付工程款利息的计付标准作了约定，故一审法院依法予以支持，并对金盛公司“按银行同期贷款利率计算”的抗辩意见，依法不予采信。考虑到本案的实

依法成立的合同，自成立时生效。新蓝天公司、金盛公司签订的《建设工程施工合同》，不违反法律、行政法规的禁止性规定，故一审法院认定其合法有效。合同生效后，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。因涉案工程已通过竣工验收并交付使用，故一审法院认定金盛公司应按约支付工程款。因金盛公司在收到结算资料后的6个月内无正当理由未进行审计，且不申请司法鉴定，故一审法院认定应视为其认可新蓝天公司提交的结算金额，即工程款为9989407元。因涉案工程已过质保期，且双方同意按结算价的1.51%扣除水电费，故一审法院认定金盛公司应支付工程款9838566.95元（9989407元×98.49%）。因金盛公司已支付250万

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏01民终9868号上诉人（原审被告）:南京金盛装饰市场经营管理有限公司，住所地南京市建邺区江东中路80号。法定代表人：王庆华，该公司总经理。委托诉讼代理人：李子龙，北京观韬中贸（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭珊，北京观韬中贸（南京）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：江苏新蓝天钢结构有限公司，住所地南京市江宁区秣陵开发区爱陵路……