建设工程合同纠纷 （2020）黔27民终2845号

原告与被告合顺源公司签订的劳务分包合同及补充协议，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反国家法律法规效力性强制性规定，应为有效合同。因业主方资金问题，涉案工程已停工，为避免损失扩大，经双方协商原告撤场，双方的行为视为作出解除合同的意思表示，故原告要求解除合同及补充协议的诉请予以支持。被告合顺源公司认可欠付工程款的金额，原告已撤场，被告合顺源公司应及时支付欠款，故原告要求被告合顺源公司支付欠款的诉请予以支持。因双方在合同中没有约定逾期付款违约金的计算和支付方式，原告诉请从起诉之日起计付资金占用利息符合法律规定，予以支持。由于涉案工程一直处于停工状态，工程未进行验收，中建四局五公司提交的证据证明已履行了付款义务，并超付了进度款，合顺源公司未能提交反驳证据，采纳被告中建四局五公司的答辩意见，认定中建四局五公司已履行了付款义务，不应承担本案的付款责任。二被告之间的工程款事宜可另行处理，不予审理。综上所述，原告诉请合理的部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一

原告与被告合顺源公司签订的劳务分包合同及补充协议，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反国家法律法规效力性强制性规定，应为有效合同。因业主方资金问题，涉案工程已停工，为避免损失扩大，经双方协商原告撤场，双方的行为视为作出解除合同的意思表示，故原告要求解除合同及补充协议的诉请予以支持。被告合顺源公司认可欠付工程款的金额，原告已撤场，被告合顺源公司应及时支付欠款，故原告要求被告合顺源公司支付欠款的诉请予以支持。因双方在合同中没有约定逾期付款违约金的计算和支付方式，原告诉请从起诉之日起计付资金占用利息符合法律规定，予以支持。由于涉案工程一直处于停工状态，工程未进行验收，中建四局五公司提交的证据证明已

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔27民终2845号 上诉人（原审被告）：四川合顺源建设工程有限公司，住所地四川省成都市武侯区高新区天府三街新希望国际C座1903号，统一社会信用代码91510000080737255M。 法定代表人：林彬，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨济维，该公司员工。 被上诉人（原审被告）：中建四局第五建筑工程有限公司，住所地广东省……