建设工程施工合同纠纷 （2015）穗中法民五终字第1326号

军区医院主张解除合同符合双方约定，作出确认双方合同解除的判决并无不当，二审予以维持。双拥公司认为是军区医院未能依法及时提供相关军队建设工程许可手续导致合同预期工期与实际工期进展不同步，但双拥公司确认在施工期间并无相关部门就建设工程许可证问题要求其停工或对其进行处罚，涉案工程在2010年6月30日也取得了军队临时建设工程许可证，因此，双拥公司认为是军区医院未能提供相关建设工程许可证导致工期延误理由不成立等。最终判决驳回上诉，维持原判。2012年9月10日，瑞华公司以案渉工程由军区医院发包给其他单位施工，且军区医院与双拥公司至今未再支付任何工程款为由向原审法院提出本案诉讼，请求法院判决：1.解除瑞华公司与军区医院、双拥公司之间的建设工程施工合同关系；2.军区医院、双拥公司向瑞华公司退还履行保证金500万元；3.军区医院、双拥公司向瑞华公司支付已核算部分的工程款16464268.10元；4.军区医院、双拥公司向瑞华公司支付未核算部分的工程款2133066元；5.军区医院、双拥公司向瑞华公司支付停工、窝工损失1934103.8元；6.军区医院、双拥公司按照上述第2-5项诉讼请求合计的金额向瑞华

军区医院主张解除合同符合双方约定，作出确认双方合同解除的判决并无不当，二审予以维持。双拥公司认为是军区医院未能依法及时提供相关军队建设工程许可手续导致合同预期工期与实际工期进展不同步，但双拥公司确认在施工期间并无相关部门就建设工程许可证问题要求其停工或对其进行处罚，涉案工程在2010年6月30日也取得了军队临时建设工程许可证，因此，双拥公司认为是军区医院未能提供相关建设工程许可证导致工期延误理由不成立等。最终判决驳回上诉，维持原判。2012年9月10日，瑞华公司以案渉工程由军区医院发包给其他单位施工，且军区医院与双拥公司至今未再支付任何工程款为由向原审法院提出本案诉讼，请求法院判决：1.解除瑞

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）穗中法民五终字第1326号上诉人（原审被告）：广州军区广州总医院，住所地：广州市。法定代表人：刘坚，职务：院长。委托代理人：傅显扬，广东法制盛邦律师事务所律师。委托代理人：周平，该医院职员，联系地址。被上诉人（原审原告）：瑞华建设集团有限公司，住所地：广州市天河区。法定代表人：郑辛亥，职务：董事长。委托代理人：吴上杰，广东文品律师事务所律师。原……