建设工程施工合同纠纷 （2019）辽03民终3812号

当事人的合法权益受法律保护。原、被告签订的《轻钢彩板制作安装合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效且已实际履行。原告主张被告尚欠工程尾款197,600元，被告对该数额没有异议，原告要求被告支付工程款197,600元的请求，该院予以支持。双方对实际竣工日期存在争议，原告未举证证明实际交付日期或提交竣工结算文件日期，且被告至今否认收到结算文件，故关于原告要求被告逾期付款的违约金的请求，应自2017年3月1日起诉之日起按欠付工程款197,600元，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。关于反诉原告反诉请求：一、要求反诉被告(原告)赔偿因逾期完工导致厂房自2010年9月18日至2011年5月15日共计240天的收益损失，具体金额以司法鉴定机构同类地段同类性质房屋评估的租金额为准，经该院委托辽宁东润资产评估事务所评估，结论为240天的租赁权价值为180,080元。二、要求反诉被告赔偿反诉原告因逾期完工导致240天营业损失347，244元。三、要求反诉被告支付违约金539,288元。上诉三项请求中，虽然第一次庭审中反诉原告放弃第一项请求，但第一项请求与第二

当事人的合法权益受法律保护。原、被告签订的《轻钢彩板制作安装合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效且已实际履行。原告主张被告尚欠工程尾款197,600元，被告对该数额没有异议，原告要求被告支付工程款197,600元的请求，该院予以支持。双方对实际竣工日期存在争议，原告未举证证明实际交付日期或提交竣工结算文件日期，且被告至今否认收到结算文件，故关于原告要求被告逾期付款的违约金的请求，应自2017年3月1日起诉之日起按欠付工程款197,600元，并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。关于反诉原告反诉请求：一、要求反诉被告(原告)赔偿因逾期完工导致厂房自20

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽03民终3812号上诉人（原审原告、反诉被告）：东港市华瑞彩钢有限公司，住所地东港市永祥街9号。法定代表人：曲庆华，该公司经理。委托诉讼代理人：唐晓光，辽宁玉都律师事务所律师。被上诉人(原审被告、反诉原告)：鞍山市华星液压件有限公司，住所地岫岩满族自治县雅河工业经济区翠文路西侧。法定代表人：董文举，该公司经理。委托诉讼代理人：陈守学，男，19……