建设工程施工合同纠纷 （2019）宁01民终3167号

原告江正公司与被告京源公司签订的安装工程承包合同系双方真实意思表示，该合同合法、有效，双方均应按照合同约定履行合同义务。原告诉请被告支付工程款，被告应当参照双方之间的约定向原告支付工程款。 被告将涉案工程5-7层空调室内部分安装工程发包于原告，原告对涉案工程进行了施工，2013年11月因被告要求停工，原告对涉案收尾工程未全部完工，就已施工工程双方亦未进行结算，故原告索要涉案合同约定的全部工程款，不予支持。根据原告提交的2013年10月26日的工作联系单，能够证明原告就涉案工程已履行了大部分的合同义务，被告应当就已履行的合同内容履行付款义务。 经一审法院委托宁夏正业通工程咨询有限责任公司作出鉴定意见书，确定已完工工程造价为590737元，一层公共部分3台YGFC0***-2H设备造价为4723元（含安装费）。原、被告签订的工程包干价为751771元，其中包含一层公共部分3台YGFC0***-2H设备。原告诉称“工程包干价751771元中包含一层公共部分3台YGFC0***-2H设备，系在该合同顺利实施前提下的优惠策略，但该合同未能顺利履行，应由被告支付该设备安装价款”的理由，因无合同约定

原告江正公司与被告京源公司签订的安装工程承包合同系双方真实意思表示，该合同合法、有效，双方均应按照合同约定履行合同义务。原告诉请被告支付工程款，被告应当参照双方之间的约定向原告支付工程款。 被告将涉案工程5-7层空调室内部分安装工程发包于原告，原告对涉案工程进行了施工，2013年11月因被告要求停工，原告对涉案收尾工程未全部完工，就已施工工程双方亦未进行结算，故原告索要涉案合同约定的全部工程款，不予支持。根据原告提交的2013年10月26日的工作联系单，能够证明原告就涉案工程已履行了大部分的合同义务，被告应当就已履行的合同内容履行付款义务。 经一审法院委托宁夏正业通工程咨询有限责任公司作出鉴定

宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民终3167号 上诉人（原审被告）：宁夏京源房地产开发有限公司。 法定代表人：蔺某。 委托诉讼代理人：赵某，宁夏综义律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：银川江正贸易有限公司。 法定代表人：唐某。 委托诉讼代理人：孙某，北京大成（银川）律师事务所律师。 上诉人宁夏京源房地产开发有限公司（以下简称京源公司）与被上诉人银川江正贸……