建设工程施工合同纠纷 （2021）黔27民终1598号

本案争执的焦点：1、二被告以原告停工后未将其施工现场的土石方清理完毕，未达到约定的工程尾款支付条件以及原告未按时向其提供税务发票导致其无法向工程发包方苏州金螳螂公司申请拨款的理由是否成立？2、原告要求二被告从2018年10月30日起按年利率6%支付逾期付款利息至清偿完毕之日止的诉请应否予以支持？ 一、关于二被告以原告停工后未将其施工现场的土石方清理完毕，未达到约定的工程尾款支付条件以及原告未按时向其提供税务发票导致其无法向工程发包方苏州金螳螂公司申请拨款的理由是否成立的问题。一审法院认为，原告从2017年12月进场施工至2018年4月，因其在施工区域挖到古墓后被有关部门叫停施工，期间双方均是口头协议，并没有签订任何书面合同。双方还于停工后的2018年6月23日对原告所挖运完成的工程量进行了收方确认，说明原被告之间彼此都是比较信任的。因一直停工到2018年10月均没有要求复工的消息后，原告才要求二被告就其所完成的工程量进行对账结算并支付工程款，双方才于2018年10月27日补签了一份《土石方挖运施工合同》，并以此作为结算依据。经双方对账结算确认，二被告应付原告工程款总额为2952992元

本案争执的焦点：1、二被告以原告停工后未将其施工现场的土石方清理完毕，未达到约定的工程尾款支付条件以及原告未按时向其提供税务发票导致其无法向工程发包方苏州金螳螂公司申请拨款的理由是否成立？2、原告要求二被告从2018年10月30日起按年利率6%支付逾期付款利息至清偿完毕之日止的诉请应否予以支持？ 一、关于二被告以原告停工后未将其施工现场的土石方清理完毕，未达到约定的工程尾款支付条件以及原告未按时向其提供税务发票导致其无法向工程发包方苏州金螳螂公司申请拨款的理由是否成立的问题。一审法院认为，原告从2017年12月进场施工至2018年4月，因其在施工区域挖到古墓后被有关部门叫停施工，期间双方均是口

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔27民终1598号 上诉人（原审被告）：简某祥，男，1970年4月6日生，汉族，贵州，住瓮安县。 上诉人（原审被告）：刘某菠，又名刘波，男，1981年10月15日生，汉族，贵州，住瓮安县。 委托诉讼代理人：石祥华，贵州黔鹰（瓮安）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：余秋霖，贵州黔鹰（瓮安）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）……