建设工程合同纠纷 （2014）郑民一终字第1071号

依据上诉人河南东方金沙湖国际高尔夫俱乐部有限公司与被上诉人河南汉杰伊膜结构工程有限公司、河南红革玻璃幕墙装饰工程有限公司签订的《河南东方金沙湖国际高尔夫俱乐部有限公司打席房膜结构工程施工合同》约定，开工日期应以发出开工令之日起计算。因上诉人于2008年5月4日签发开工令，应认定该日为开工日期。根据该工程的实际施工和使用情况，一审法院参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，以上诉人实际使用的日期即2008年6月28日作为工程的竣工日期并无不当。结合双方当事人提交的相关证据可认定，被上诉人施工逾期十日，应支付相应的违约金。上诉人称被上诉人施工逾期三十一日，并应支付相应违约金的诉讼请求缺乏事实和法律依据，对其该诉请本院不予支持。上诉人提交的证据不足以证明被上诉人在施工过程中存在偷工减料、工程存在质量问题，对于上诉人的该项抗辩理由本院不予采纳。综上，原审法院审理本案认定事实清楚，处理正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2400元，由上诉人河南东方金沙湖国际高

依据上诉人河南东方金沙湖国际高尔夫俱乐部有限公司与被上诉人河南汉杰伊膜结构工程有限公司、河南红革玻璃幕墙装饰工程有限公司签订的《河南东方金沙湖国际高尔夫俱乐部有限公司打席房膜结构工程施工合同》约定，开工日期应以发出开工令之日起计算。因上诉人于2008年5月4日签发开工令，应认定该日为开工日期。根据该工程的实际施工和使用情况，一审法院参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，以上诉人实际使用的日期即2008年6月28日作为工程的竣工日期并无不当。结合双方当事人提交的相关证据可认定，被上诉人施工逾期十日，应支付相应的违约金。上诉人称被上诉人施工逾期三十一日，

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民一终字第1071号上诉人（原审被告、原审反诉原告）河南东方金沙湖国际高尔夫俱乐部有限公司。法定代表人冯长革，该公司董事长。委托代理人吴超，该公司法律顾问。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）河南汉杰伊膜结构工程有限公司。法定代表人赵大伟，该公司总经理。委托代理人戴朝钢，该公司法务部主任。委托代理人赵盟，该公司法务代表。上诉人河南东方金沙湖国际……