建设工程施工合同纠纷 （2015）宜民一重终字第00011号

因肖科甲没有水电工程施工资质和涉诉水电站没有通过立项审批，当事人签订的《水口电站大坝工程施工协议书》无效。建设施工合同无效，涉诉工程虽然未经竣工验收，但实际交付并由陈张宝蓄水发电三年，陈张宝接受了该工程，肖科甲请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，对付款时间没有约定的，付款时间为交付之日，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故陈张宝应自2012年2月21日（农历2012年正月三十日）起按照中国人民银行同期同类贷款利率支付所欠工程款利息；陈张宝提出的替肖科甲垫付炸药款未提出相应的证据，不予采信；在施工过程中，肖科甲雇请的施工人员领取的款项，应当在工程款中予以扣除。工程款为208842元（696.14m³×300元／m³），扣除已经支付的19300元，下欠工程款189542元。关于陈张宝反诉工期延误损失问题，因当事人签订的《水口电站大坝工程施工协议书》无效，故陈张宝反诉请求按100元／天的违约金支付逾期交付工程造成的损失，没有事实根据，不予支持。关于工程质量问题

因肖科甲没有水电工程施工资质和涉诉水电站没有通过立项审批，当事人签订的《水口电站大坝工程施工协议书》无效。建设施工合同无效，涉诉工程虽然未经竣工验收，但实际交付并由陈张宝蓄水发电三年，陈张宝接受了该工程，肖科甲请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，对付款时间没有约定的，付款时间为交付之日，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故陈张宝应自2012年2月21日（农历2012年正月三十日）起按照中国人民银行同期同类贷款利率支付所欠工程款利息；陈张宝提出的替肖科甲垫付炸药款

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宜民一重终字第00011号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：陈张宝，男，1980年11月11日出生，汉族，个体工商户，住安徽省潜山县，系潜山县水口水电站业主。委托代理人：汪小敏，安徽人人律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：肖科甲，男，1964年9月1日出生，汉族，农民，住安徽省潜山县。委托代理人：林志耘，潜山县法律援助中心律师。……