建设工程施工合同纠纷 （2016）辽08民终678号

原、被告签订的装修合同系双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效。原告在工程进行中因其自身原因导致工程停工后，经被告催告并未复工，但其施工并未超过合同约定的完工期限，被告在此情况下未书面通知原告即另行找他人完成剩余工程，应属违约解除合同，其违约责任应按照双方约定的解除合同违约金计算，即27，000.00元（合同总价180，000.00元×15%）。关于原告主张的增项部分工程款，因增项决算书无双方签字确认，且原告方证人在作证时对于增项原因的解释存在矛盾，故对于增项的事实无法确认，本院不予支持。关于原告主张的剩余工程款，因其实际未完成剩余工程，故本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告仪ＸＸ给付原告营口泓图装饰工程有限公司违约金27，000.00元，于本判决生效之日起十日内给付。二、驳回原告营口泓图装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费2，410.00元，由原告承担1，793.00元，由被告

原、被告签订的装修合同系双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效。原告在工程进行中因其自身原因导致工程停工后，经被告催告并未复工，但其施工并未超过合同约定的完工期限，被告在此情况下未书面通知原告即另行找他人完成剩余工程，应属违约解除合同，其违约责任应按照双方约定的解除合同违约金计算，即27，000.00元（合同总价180，000.00元×15%）。关于原告主张的增项部分工程款，因增项决算书无双方签字确认，且原告方证人在作证时对于增项原因的解释存在矛盾，故对于增项的事实无法确认，本院不予支持。关于原告主张的剩余工程款，因其实际未完成剩余工程，故本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一

辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽08民终678号上诉人（原审被告）仪ＸＸ，女。被上诉人（原审原告）营口泓图装饰工程有限公司，住所地：营口市站前区。法定代表人胡敏敏，该公司总经理。委托代理人张兆玉，该公司工作人员。上诉人仪ＸＸ因与被上诉人营口泓图装饰工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，不服营口市站前区人民法院（2015）站民一初字第00495号民事判决，向本院提起上诉。本院……