建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁17民终2834号

中格公司菏泽分公司将承建的耀华公司2#宿舍楼的第二至四层转包给原告刘恩秋，原告按合同约定提供劳务，完成了相应工程量，经鉴定，实际建筑面积为4692.18平方米。虽然原告不具备相应的资质，与菏泽分公司签订的分包合同无效，但所签合同是双方真实意思表示，原告按照合同约定进行了施工，所实际施工的工程，菏泽分公司的项目部经理周公军现场监督并认可，对施工质量无异议，造成涉案工程不能竣工验收的原因是被告未能及时拨付工程款，责任并不在原告，因此，中格公司菏泽分公司应按合同约定支付原告劳务工程款478602.36元（4692.18平方米×每平方米204元×50%）。因菏泽分公司是中格公司设立的分公司，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”因此，中格公司菏泽分公司的民事责任应由被告中格公司承担。原告要求中格公司支付劳务工程款478602.36元的请求，并无不当，应予支持。由于被告不及时支付工程款，材料不及时进工地造成停工，给原告造成的损失193664元，被告工地项目负责人周公军予

湖南中格建设集团有限公司、刘恩秋建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

山东省菏泽市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁17民终2834号上诉人（原审被告）：湖南中格建设集团有限公司。住所地：长沙高新开发区欣鑫南路**号。法定代表人：刘包干，该公司董事长。委托诉讼代理人：王宝全，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘恩秋，男，1971年8月29日出生，汉族，农民，住巨野县。委托诉讼代理人：陈自乾，巨野达正法律服务所法律工作者。被上诉人（原审……