买卖合同纠纷 （2019）甘01民终3476号

依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。鑫和公司与十标段项目部签订合同后，已经按照合同约定的内容履行了货物交付的义务，该合同项目系中铁二十局市政公司项目，中铁二十局市政公司应按照合同约定向鑫和公司支付货款。鑫和公司与十标段项目部在合同中约定“以上款项的支付均以业主向十标段项目部按时付款为前提，业主延期支付工程款的，十标段项目部向鑫和公司付款的期限相应予以顺延”，“甲方计价款到账后，付结算货款的60%，剩余货款根据甲方计价款到位情况结算支付”。合同系双方当事人自愿签订，在签订合同时，对于合同条款产生的不利后果均予以认可，合同条款对双方当事人均应具有约束力，双方应按照合同条款的约定履行各自的权利义务。鑫和公司提交的证据证明中铁二十局市政公司已经向其支付货款576万元，付款比例远远超出60%，应推定付全款条件已经成就即“业主向十标段项目部按时付款”，中铁二十局市政公司虽然提交证据复印件佐证业主未向其付清款项的事实，但真实性无法确认，故对鑫和公司要求支付货款的主张，一审予以支持。对于货款数额，鑫和公司在十标段项目部进行核准确认后，并未对十标段项目部确认的数额提出异

依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。鑫和公司与十标段项目部签订合同后，已经按照合同约定的内容履行了货物交付的义务，该合同项目系中铁二十局市政公司项目，中铁二十局市政公司应按照合同约定向鑫和公司支付货款。鑫和公司与十标段项目部在合同中约定“以上款项的支付均以业主向十标段项目部按时付款为前提，业主延期支付工程款的，十标段项目部向鑫和公司付款的期限相应予以顺延”，“甲方计价款到账后，付结算货款的60%，剩余货款根据甲方计价款到位情况结算支付”。合同系双方当事人自愿签订，在签订合同时，对于合同条款产生的不利后果均予以认可，合同条款对双方当事人均应具有约束力，双方应按照

甘肃省兰州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）甘01民终3476号上诉人（原审原告）：甘肃鑫和商贸有限公司,住所地兰州市城关区北滨河中路300号402室。法定代表人：吴丽利，该公司总经理。委托诉讼代理人：丁强，甘肃兴正义律师事务所律师。委托诉讼代理人：李学军，甘肃兴正义律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中铁二十局集团市政工程有限公司，住所地兰州市兰州新区中川园区彩虹城25号楼226室。法……