建设工程施工合同纠纷 （2015）哈民一民终字第1040号

本案双方当事人争议焦点问题：1、汇雄公司支付的临时安置补助费应否由安装公司赔偿。2、工程量的造价应按市场价格还是合同价格确定。3、降水作业的期限费用如何认定。4、安装公司主张的窝工损失应否支持。5、电线电缆、电闸箱费用及材料运费应否由汇雄公司承担。1、关于汇雄公司支付的临时安置补助费应否由安装公司赔偿的问题。因汇雄公司与安装公司已于2011年6月22日签订终止协议，但直至2011年11月14日，安装公司才在原审法院的主持调解下撤出施工现场。安装公司未及时撤出施工现场，存在过错，故对居民迟延进户应承担部分赔偿责任。汇雄公司因迟延进户实际赔偿了1#楼居民临时安置补助费388，800元，本院酌定安装公司对该损失承担30%的责任，即安装公司应赔偿汇雄公司支付的临时安置补助费116，640元。2、关于工程量的造价应按市场价格还是合同价格确定的问题。因汇雄公司与安装公司签订的施工合同约定，该工程为固定单价合同，六层建筑面积平方米包干单价为1153元。而安装公司仅施工3个月，双方即终止合同，且工程施工存在先期投入大的特点，在工程未完工的情况下，按照合同专用条款中约定的施工增减项目的单价调整，亦不公平

本案双方当事人争议焦点问题：1、汇雄公司支付的临时安置补助费应否由安装公司赔偿。2、工程量的造价应按市场价格还是合同价格确定。3、降水作业的期限费用如何认定。4、安装公司主张的窝工损失应否支持。5、电线电缆、电闸箱费用及材料运费应否由汇雄公司承担。1、关于汇雄公司支付的临时安置补助费应否由安装公司赔偿的问题。因汇雄公司与安装公司已于2011年6月22日签订终止协议，但直至2011年11月14日，安装公司才在原审法院的主持调解下撤出施工现场。安装公司未及时撤出施工现场，存在过错，故对居民迟延进户应承担部分赔偿责任。汇雄公司因迟延进户实际赔偿了1#楼居民临时安置补助费388，800元，本院酌定安装

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）哈民一民终字第1040号上诉人（原审原告、反诉被告）肇东市汇雄房地产开发有限公司，住所地肇东市肇东镇六道街新亚大厦9层。法定代表人宋建平，董事长。委托代理人胡志明，黑龙江君昌律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）黑龙江省安装工程公司，住所地哈尔滨市香坊区动源街23号。法定代表人宋文震，经理。委托代理人卢大力，住哈尔滨市南岗区。上诉人……